AJÁNLATI FELHÍVÁS

AJÁNLATI FELHÍVÁS

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 115. § (1) szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

 

1)    Az ajánlatkérőre vonatkozó adatok

Szervezet: Jászberényi Tankerületi Központ

Cím: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Kapcsolattartó: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató

Tel: +36/57/795-210

E-mail: XLDkcxW9YjmzZm3iGem9sdGFuLnpzZW1iZXJpQGtrLmdvdi5odQ==

További információk a következő címen szerezhetőek be:

TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.

Kapcsolattartó: dr. Weisz Gyula ügyvezető

Tel: +36-1-790-7910

Fax: +36-1-790-7983

E-mail: opJRBbJTuC3zxWa296YmVzemVyemVzQHRvcC1zemFrZXJ0by5odQ==

A jelen közbeszerzési dokumentumok (Felhívás, stb.) a Kbt. 39. §-a alapján az alábbi honlapon érhetőek el: www.top-szakerto.hu

2)    A közbeszerzési eljárás fajtája és indokolása          

Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti (nemzeti eljárásrend) szerint a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárás, mivel az építési beruházások becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.

3)    A szerződés típusa

3.1. A szerződés típusa: Építési beruházás

4) közbeszerzés tárgyát és Mennyisége

4.1. Közbeszerzés tárgya: A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti munka kivitelezése

4.2. Közbeszerzés mennyisége:

 

1.rész : Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

2.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

3.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

1.rész a Csete Balázs Általános Iskola épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok és mennyiségek leírása:

1. Zsaluzás és állványozás:

·         Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 35 m2

 

2. Irtás, föld és sziklamunka:

  • Munkaárok földkiemelése és elszállítása közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolás nélkül,  I-IV. osztályú talajban, 3,0 m2 szelvényig 84 m3
  • Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból 21,6 m3
  • Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 21,6 m3

·         Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe 3 db

3. Síkalapozás:

  • Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával 84 m3

 

4.    Helyszíni beton és vasbeton munkái:       

  • Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe  0,2 t
  • Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, saját levében simítva cementszórással  108 m2

 

5.    Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése:

  • Sátor alá húzható épület kialakítása alappal, lindab borítással (összekötő folyosó)  1db

 

 

6.    Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

·         Világítás: meglévő elektromos szekrényhez csatlakoztatott, a sátor héjszerkezetére függesztett 2x58W-os energiatakarékos elektronikus gyújtású fénycsöves világító testek, kábelekkel és kapcsolószekrénnyel  

 

7.    Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

·         Gépészet komplett telepítése, gépészet rákötése elektromos és földgáz kiállásokra, hőszivattyúval,  aggregátorral

 

8.    Légkondicionáló berendezések:

·           Légtechnikai gépészet vészventillátorral

 

9.    Rögzítések, tömítések:

·           Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában, rozsdamentes speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem mechanikus rögzítésével  400 db

 

10.              Kert- és parképítési munka:

·           Szerviz zsilip méret: 1,5 x 2,3 x 2,5 m  1db

 

11.              Szabadidő és sportlétesítmények:

·           Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, kétrétegű héjszerkezettel 1db

            Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat, beton aljzatra 1232 m2

 

2.rész a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium épületének felújítási munkái:

Az elvégzendő munkafolyamatok leírása:

Természettudományos szaktantermet kiszolgáló szertár munkái:

1. Irtás- föld és sziklamunka:

       Anyag mozgatása kézi erővel 0-50,0 m távolságra         

   Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 5,0 m3 konténerbe 2 db

2.  Hideg- és melegburkolatok készítése:

   Lapburkolatok bontása  34 m2

   Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 34 m2

   Padlóburkolat készítése, beltérben,  tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel 34 m2

3.  Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

   Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 2,01-4,00 m2 között 2 db

   Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) , mérete: 100x200 cm 3 db

   Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló 200x200 cm 2 db

4.  Felületképzés:

   Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:

o   többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 126 m2                                                                                                     

o   glettelés, műanyag kötőanyagú glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 126,72 m2

   Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 126,72 m2

5.    Épületautomatika, - felügyelet:

       Épületvillamossági szerelvények, korszerűsítés

6.    Épületgépészeti szerelvények:

   Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, teljes szétszereléssel 2 db

       Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, közcsavarral vagy hegesztve, bekötéssel 2 db

 

Mellékhelyiségek, tanári szoba munkái:

1.  Falazás és egyéb kőműves munkák:

   Kiegészítő kőműves munkák

2.  Szárazépítés:

   Csatornacső burkolat készítése gipszkartonból 1 m2

3.  Hideg- és melegburkolatok készítése:

   Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármelyméretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 22,85 m2

   Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 59,3 m2

   Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 22,85 m2

   Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 59,3 m2

   Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 22,85 m2

4.  Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése:

   Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló ablak,

o   méret: 50x90 cm 2 db

o   méret: 55x105 cm 2 db

   Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, mérete: 140 x 210 cm 5 db

       Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallal 2 db

5. Felületképzés:

       Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:

o   többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 130 m2

o   glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 130 m2

       Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 130 m2

6.    Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

       Épületvillamos szerelvények elhelyezése

7.    Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

       Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók   6 db

       Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 2 db

       Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben 6 db

       WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben  6 db

       WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése:

o   WC-ülőke 6 db

o   WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez 6 db

o   WC öblítőcsövek  6 db

o   WC öblítőszelepek, szabályozók 6 db  

o   WC nyomólapok és tartozékai  6 db

       WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 6 db

       Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde 3 db

       Vizelde kiegészítő elemei:

o   öblítőszelep  3 db

o   vizelde nyomólap 3 db

o   vizelde bekötőcső 3 db

o   vizelde rács 3 db

       Alumínium radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, 10 DN-32 DN közötti csatlakozásokkal, bekötéssel 900 mm 2 db

       Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor bilincs 2 db

       Egyéb radiátor tartozékok:

o  radiátor felszerelő készlet 2 db

o  radiátor tömítés 5/4"   2 db

o  radiátor fúrt dugó, balos-jobbos 5/4"-3/4" 2 db

o  radiátor közcsavar, 5/4"  2 db

       Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül 6 db

Sportudvar, tornaterem munkái:

1.  Irtás, föld és sziklamunka:

   Gyomirtás, 5 kg/m3 hígítású vegyszerrel 1040 m2

   Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen    1.040 m2

2.  Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

   Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással)  10,00 m kerület felett

o   mérete: 180 x 255 cm  1 db

o   mérete: 150 x 210 cm  1 db                   

   Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló ablak, méret: 180 x 60 cm  3 db      

   Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, méret: 170x200 cm    2 db

 

3.  Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése:

   Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, és minden hozzátartozójával      1 db

4.  Útburkolatalap és makadámburkolat készítése:

   Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, felszántott és újrahengerelt pályánál, vörös salakból  NZ 6/40 mm  208 m3

   Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, felszántott és újrahengerelt pályánál, vörös salakból NZ 0/6 mm 104 m3

5. Kőburkolat készítése:

       Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből 25,2 m

   Térburkolatok készítése nagy igénybevételre 6 cm-es kővel 292,64 m2

6. Betonpálya-burkolat készítése:

   Meglévő betonburkolatok felújítása, cementhabarccsal 350 m2

7.Szabadidő és sportlétesítmények:

   Kombinált mászófal elhelyezése 3-18 éves korig 1 db

   Térháló kézilabda pálya köré, önálló térháló elhelyezése, egyszerű kialakítással 110 m 1 db

   Szabadtéri fitnesz eszközök kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig:

o  Derékforgató 1 db

o  Lépegető 20 cm 1 db

o  Karnyújtó kerék 1 db

o  Ugródomb 1 db

o  Lovas kültéri fitness eszköz, mérete: 1100x1420x1300 mm  1 db

   Fitnesz és torna eszközök kihelyezése kész elemekből, szilárd burkolatra való rögzítéssel szabadtéri Húzódzkodó, korosztály 13 felett 1 db

   Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas térburkoló gumilap fektetése beton aljazta, 100x100 cm-es méretben 350 m2

 

Iskolai könyvtár munkái:

1.    Falazás és egyéb kőművesmunka:

       Kiegészítő kőműves munkák

2.    Hideg- és melegburkolatok készítése:

       Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 25,76     m2

       Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 60 m2

       Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 60 m2

       Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 85,76 m2

       Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25-40x40 cm közötti lapmérettel     85,76 m2

3.    Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

   Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), méret: 90x210 cm 1 db

   Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, mérete: 190 x 283 cm  1 db

   Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló:

o  méret: 150x195 cm  3 db

o  méret: 140x210 cm  3 db

4.    Felületképzés:

   Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 306  m2

   Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen      306,4 m2

5.    Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

       Épületvillamos szerelvények és munkák 

6.    Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

       Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 4 db

       Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm 4 db

 

 

3.rész a Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok leírása:

1.      Energetikai korszerűsítés:

Falazás és egyéb kőművesmunka:

Kiegészítő kőműves munkák

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

- Műanyag ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány) végzáróval:

- hossz: 2300 mm,szél.: 2500 mm: 151 db

            - hossz: 2300 mm,szél.: 1200 mm: 3db

            - hossz: 1250 mm,szél.: 2500 mm: 3db

- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló, bukó-nyíló, váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak:

              - mérete: 220 x  180 cm: 151db

              - mérete: 180 x  160 cm: 3db

              - mérete: 180 x  160 cm: 3db

              - mérete: 180 x  160 cm: 3db

              - mérete: 185 x  115 cm: 3db

              - mérete: 185 x  110 cm: 3db

              - mérete: 170 x  220 cm: 2db

              - mérete: 190 x  305 cm: 2db

              - mérete: 160 x  270 cm: 3db

- TS72 ajtóbehúzó+kar: 7db

Fém nyílászáró és épületlakatos munka:

- Alumínium külső párkány ,fehér, végzáró nélkül

            - szél.: 3200 mm, hossz: 2300 mm: 151 db

            - szél.: 3200 mm, hossz: 1700 mm: 3db

            - szél.: 3200 mm, hossz: 1200 mm: 3db

- Alumínium végzáró alumínium párkányhoz, fehér: 320db

 

2.      Fedett sportpálya kialakítása:

Zsaluzás és állványozás:

-          Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig: 25 m2

Irtás, föld- és sziklamunka:

-          Munkaárok földkiemelése és elszállítása közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig: 160 m3

-          Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics: 160 m3

-          Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 160 m3

-          Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe: 3db

Síkalapozás:

-          Vasbeton sávalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból: 68 m3

Helyszíni beton és vasbeton munka:

-          Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe: 0,2 t

-          Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 16 m2-ként dilatálva, 8 cm kavicságyazattal,  saját levében simítva cementszórással: 800 m2

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

-          Világítás: meglévő elektromos szekrényhez csatlakozatott,  a sátor héjszerkezetére függesztett 2x58W-os  energiatakarékos elektronikus gyújtású fénycsöves  világító testek,kábelekkel és kapcsolószekrénnyel,  összesen 7,5 kW teljesítménnyel

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

-          Gépészet komplett telepítése, hőszivattyúval, aggregátorral

Légkondicionáló berendezések:

-          Légtechnikai gépészet vészventillátorral Kilépő levegő nyomás:300 Pa;  Fűtési teljesítmény: 200 kW; Gázégő: 2fokozatú égővel; Villamos teljesítmény igény: 5,5 kW, 3x380V

Rögzítések, tömítések:

-          Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában, rozsdamentes speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítő elem mechanikus rögzítésével: 358 db

Kert- és parképítési munka:

-          Szervíz zsilip  méret:1,5x2,3x2,5 m: 1db

Szabadidő és sportlétesítmények:

-          Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, kétrétegű héjszerkezettel:            1db     

-          Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat, beton aljzatra: 800m2

 

 

4.3.      CPV kódok

Fő tárgy:

45000000-7 Építési munka

 

További tárgyak:

31500000-1 Világítóberendezések és villamos lámpák

44160000-9 Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek

45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka

45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése

45262500-6 Kőműves és falazási munka

45232410-9 Csatornahálózat építése

45236230-1 Kerti terepegyengetés

45236250-7 Park terepegyengetése

45262210-6 Alapozás

45262300-4 Betonozás

45261400-8 Szigetelési munkák

45300000-0 Épületszerelési munka

45310000-3 Villamos szerelési munka

45410000-4 Vakolás

45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése

45430000-0 Padló- és falburkolás    

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése

51110000-6 Villamos berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

71421000-5 Kertépítési szolgáltatások

5)    A szerződés meghatározása

 

Vállalkozási szerződés - „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” kivitelezése tárgyban

 

6)    teljesítési határidő

Teljesítési (vég) határidő: valamennyi beszerzési rész tekintetében a szerződés megkötését követően a munkaterület átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napjáig.

7)    A teljesítés helye

NUTS-kód: HU-322, Csete Balázs Általános Iskola

5137 Jászkisér, Petőfi út 1. szám

 

NUTS-kód: HU-322, Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. szám

 

NUTS-kód: HU-322, Móra Ferenc Általános Iskola

5055 Jászladány Hősök tere 7. szám

 

8)    Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A teljes nettó számlaösszeg 100 %-ának kiegyenlítése uniós forrásból:

 

az 1. beszerzési rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében,

a 2. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében,

a 3. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” c. projektkonstrukció keretében,

 

Támogatás mértéke: 100%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás, a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.

 

A vállalkozói díj átalányáras elszámolású valamennyi beszerzési rész tekintetében.

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása az végszámlában történik.

Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, illetve a szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

 

Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít valamennyi beszerzési rész tekintetében akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén

- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

- végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

 

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-aiban foglaltakra.

 

A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

 

A további részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.

 

9)   Részekre történő ajánlattétel és többváltozatú ajánlat tétel

Részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő lehetővé teszi.

 

Többváltozatú ajánlat tételét Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

 

10)  Az ajánlatok értékelési szempontja

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján történik valamennyi beszerzési rész vonatkozásában:

·         Részszempont megnevezése: Nettó Ajánlati ár (…Ft), Súlyszáma: 60

·         Részszempont megnevezése: Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása: (….hónap) (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap), Súlyszáma: 20

  • Részszempont megnevezése: Az ajánlati felhívás M/2. pontja szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap), Súlyszám: 20

 

A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.

Az 1. részszempont, a nettó ajánlati ár esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont ba) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

 

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

A 2. részszempont Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása esetében a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont bb) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

 

 

 

A vizsgált 

P =     -------------- ( Pmax – Pmin ) + Pmin

                                    A legjobb

ahol

P:                                a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:                          a pontskála felső határa

Pmin:                          a pontskála alsó határa

A legjobb:                   a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem

  A vizsgált:                   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

A 2. bírálati részszempont esetében ajánlattevőnek a kötelező jogszabályi időtartamon felüli jótállás tekintetében minimum 1 hónap többlet jótállási időt kell megajánlania. A 12 hónap vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 10 pontot kapja.

A 3. részszempont esetében a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont bb) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

 

A vizsgált 

P =     -------------- ( Pmax – Pmin ) + Pmin

                                    A legjobb

ahol

P:                                a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:                          a pontskála felső határa

Pmin:                          a pontskála alsó határa

A legjobb:                   a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem

  A vizsgált:                   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

A 3. bírálati részszempont esetében ajánlattevőnek az alkalmassági követelményként előírt 36 hónap időtartamon felül minimum 1 hónap gyakorlatot kell megajánlania

A 12 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 10 pontot kapja.

 

Az ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatokat a fenti módszertanokban leírtak szerint bírálati szempontonként lepontozza, majd az így kapott pontszámot az adott bírálati szempontnál feltüntetett súlyszámmal megszorozza.

 

Az eljárás nyertese valamennyi bírálati szempontot figyelembe véve a legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlattevő.

 

11)  kizáró okok és alkalmassági követelmények

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a megkövetelt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

11.1.         Kizáró okok és az igazolás módja

Kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá:

Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt.

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően fogja felhívni az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő kitűzésével (Kbt. 69. § (4) bekezdése)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

11.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában

 

P1) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés, felújítás, kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 21/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

 

Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.

 

Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

 

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés), Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében, foglaltaknak megfelelően.

 

Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) a) pont) amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.

 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés, felújítás, kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása) származó - árbevétele nem éri el

az 1.beszerzési rész tekintetében a nettó 15 millió Ft-ot.

a 2.beszerzési rész tekintetében a nettó 4 millió Ft-ot.

a 3.beszerzési rész tekintetében a nettó 28 millió Ft-ot.

 

11.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában

M/1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legjelentősebb építéseinek ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

 

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

vagy az ellenszolgáltatás összegét (adott esetben saját teljesítés %-os mértékét);

- a teljesítés kezdő és befejező időpontját és helyét (kezdés időpontja és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min. év/hónap/nap bontásban);

- a szerződést kötő másik fél megnevezését;

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget, ellenértéket vagy mennyiségi adatot műszaki tartalmat!

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.

 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)

bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése.

 

Az egyenértékűségre a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelt 23. § (1) bekezdése az irányadó, és azt az ajánlattevőnek kell igazolnia.

 

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével –az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során:

- az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.

- saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat

megléte minden kétséget kizáróan megállapítható.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

 

M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

 

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az ajánlattevő nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (mélyépítés, felújítás, kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása)  szerinti kivitelezési munkára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával (munkákkal), amely referencia értéke (mennyisége) az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

-          az 1. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 15.000.000,- Ft-ot (Tizenötmillió forint), vagy

legalább összesen 750m2 (hétszázötven négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.

-          a 2. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 4.000.000,- Ft-ot (Négymillió forint), vagy

legalább összesen 1000m2 (ezer négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.

-          a 3. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 28.000.000,- Ft-ot (Huszonnyolcmillió forint), vagy

legalább összesen 500m2 (ötszáz négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.

 

Az előírt alkalmassági követelményt ajánlattevő részenként legfeljebb 2 db szerződésből teljesítheti.

 

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. alapul vételével jár el.

Az M/1 Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja) is a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.

 

M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább:

M/2. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okl. építőmérnök, vagy okl. építészmérnök vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, vagy az erre a szakemberre a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

 

Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítja.

 

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Amennyiben az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ajánlatában csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kapacitásait rendelkezésére bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.

 

12)  Az ajánlattételi határidő: 2018. január 23 nap, 11 óra 00 perc

13)  Az ajánlat benyújtásának címe

Az ajánlatot TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.) alatti címére kell benyújtani.

Az ajánlatok munkanapokon hétfő-csütörtök 9-16 óráig juttathatók el, pénteken 8-14 óráig az ajánlattételi határidő lejárta napján 9 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejárta után beérkezett ajánlatra a Kbt. 68.§ (6) bek.- ben és 73.§ (1) bek. a) pontjában leírtak az irányadóak.

 

14)  Az ajánlattétel nyelve

Az ajánlattétel nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

15)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásánál jelenlévő személyek

Az ajánlatok felbontásának helye: TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.)

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. január 23 nap, 11 óra 00 perc

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

       Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részben, továbbá jelzi, hogy a késve benyújtott ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának minősül, így Ajánlatkérő annak példányát nem küldi vissza, hanem a törvényben előírt határidőig megőrzi.

16) Az ajánlati kötöttség időtartama

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

17) A szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában:

Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.  Ajánlattevő által nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén az Ajánlatkérő kötbérre az alábbiak szerint jogosult. Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

Amennyiben Ajánlattevő a szerződésben meghatározott feladatait késedelmesen teljesítési, úgy ajánlatkérő késedelmes teljesítési kötbért érvényesít, amelynek napi mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. Tíz naptári napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, melyért nyertes ajánlattevő felelős, az ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet, melynek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.

 

Ajánlattevő az általa elvégezett munkákra a Ptk. és a jótállási időkről rendelkező jogszabályok szerinti jótállási időn felül a felolvasólapon hónapban megadott időtartamú jótállást vállal. A jótállás kezdete a sikeres, a végső, a műszaki leírásban meghatározott minden feladat szerződésszerű elvégzését igazoló műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv Felek általi aláírásának a napja.

Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az Ajánlatkérő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a jótállásra vonatkozó dokumentumokkal az Ajánlattevő közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben.

 

A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezetek tartalmazzák.

 

18) A hiánypótlás lehetősége

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján teljes körű hiánypótlást tesz lehetővé. Ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 115. § (6) bekezdés szerint újabb hiánypótlást köteles elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

 

19) Kbt 114. § (11) bekezdésének alkalmazása

Az ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (11) bekezdését a jelen eljárásban nem alkalmazza.

20)  Az eljárás eredményének közlése

Az eljárás eredményét az ajánlatkérő külön jogszabályi minta szerinti Összegezés megküldése útján közli az ajánlati kötöttség időtartamán belül.

21)  szerződéskötés tervezett időpontja

Az Összegezés megküldését követő 5 napon belül a szerződés nem köthető meg, kivéve a Kbt. 131.§ (8) bekezdésben leírtak fennállása esetén.

 

22)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés keretében a teljesítési határidő a munkaterület átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napjáig.

23) Egyéb információk

1.Ajánlatkérő helyszíni bejárást az eljárás keretében nem tart.

 

2.Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat kérjük, hogy az alábbiak figyelembe vételével szíveskedjenek elkészíteni és benyújtani; kérjük, hogy ennek során a mellékelt iratmintákban közölt megjegyzéseket is szíveskedjenek figyelembe venni.

 

2.1. Tartalomjegyzék

Kérjük, hogy az ajánlathoz készítsenek oldalszámmal ellátott Tartalomjegyzéket, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok megtalálhatóak.

 

2.2. Felolvasólap

Az ajánlatban a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján csatolni kell a jelen dokumentáció 1. számú mellékletét képező – az ajánlattevő(k) nevét, címét, továbbá az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat tartalmazó – Felolvasólapot, a mellékelt mintában foglalt információkban és előírásokban foglaltaknak megfelelően kitöltve. A felolvasólap mellékletét kell, hogy képezze az Ajánlati felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására, a végzettséget igazoló irata és a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az értékelési szempont figyelembevételével tett nyilatkozata.

 

Ajánlattevő ajánlatában a feltüntetett elérhetőségi adatokért és megjelölt kapcsolattartóért felel, amennyiben a megadott elérhetőség nem elérhető bármilyen okból, Ajánlatkérő a feltüntetett elérhetőségre megküldött iratokat megküldöttnek és közöltnek tekinti, a téves adatszolgáltatás, vagy nem megfelelő elérhetőség megadása folytán bekövetkezett hátrányokat Ajánlattevőknek kell viselni.

 

2.3  Felhívjuk a figyelmet, hogy – a Felolvasólap mintában írtak szerint megadni kért – adatok az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat tartalmazó ajánlatnak minősülnek és azokat a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolt Felolvasólapon kell megadni.

 

2.4. Üzleti titok

Ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

 

A fentiek alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 76.§ (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a fenti előírásokat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

 

2.5. Ajánlati ár és tételes árazott költségvetés

Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy ajánlati ára a szerződés időtartama alatt nem emelhető, így annak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget. Az ajánlati ár alulprognosztizálása esetén ajánlattevő nem háríthatja át az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat Ajánlatkérőre, valamint ez nem mentesíti ajánlattevőt a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

 

Kérjük, csatolják ajánlatukban a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírást teljes körűen beárazva, és cégszerűen aláírva. A költségvetési kiírás minden sorát árazni kell. A beárazott költségvetési kiírás költségvetési főösszesítő Áfa vetítési alap sorában megadott ajánlati ár meg kell, hogy egyezzen a Felolvasólapon megajánlott nettó ajánlati árral. Az árazott költségvetés tartalmazzon árazott főösszesítőt is. Az árazott költségvetést kérjük, hogy excel formátumban, elektronikus adathordozón is szíveskedjenek csatolni.

2.6. Részvétel feltételeire vonatkozó nyilatkozatok és igazolások

 

1)         Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

 

2)         Kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása, a jelen felhívás 11.1) pontjában leírtak szerint.

 

Ennek megfelelően kérjük, hogy az ajánlattevő(k) részéről kitöltve és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra a jelen dokumentáció 8. számú mellékletét képező – vagy azzal tartalmában egyező – nyilatkozat.

 

3)    Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása a jelen felhívás 11.2) pontjában, és a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása a 11.3) pontjában leírtak szerint.

 

2.7. Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint

Az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdésének figyelembe vételével nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, a szerződés tervezetben, továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket megismerte, azokat elfogadja; nyertessége esetén – illetve a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelölte – a szerződést megköti és teljesíti. A nyilatkozatot eredeti példányban cégszerűen aláírt formában kell csatolni.

 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdésének alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

Ennek megfelelően kérjük, hogy kitöltve, és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra a dokumentáció 6. számú mellékletét képező – vagy azzal tartalmában egyező – „ajánlattevői nyilatkozat”.

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot a Kbt. 35. § rendelkezései szerint.

 

2.8. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozat

 

A Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

 

Az ajánlattevő(k)nek ennek alapján cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot kell csatolnia a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra vonatkozóan. Kérjük, hogy nemleges nyilatkozatukat is tegyék meg. Nyilatkozatmintát a 11. sz. melléklet tartalmazza.

 

2.9. Az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet bevonása esetén benyújtandó okiratok:

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

 

A nyilatkozatot a jelen dokumentáció 12. sz. mellékletét képező nyilatkozat minta kitöltésével, vagy azzal egyező tartalmú nyilatkozat megtételével és ajánlathoz történő csatolásával kell megtenni.

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

 

2.10. Aláírási jogosultság igazolása

Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozatot tesz) és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.

 

2.11. Meghatalmazás

Ha az ajánlatot meghatalmazott írja alá, a cégjegyzésre jogosult(ak) által adott meghatalmazás példányát is csatolni kell az ajánlathoz. Nyilatkozatmintát a 4. sz. melléklet tartalmazza.

 

2.12. Nem magyar nyelvű dokumentumok fordítása

 

A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

 

2.13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött digitális tértivevényt (igazolást) egyszerű másolatban, amennyiben változásbejegyzés eljárás nincsen folyamatban arról Ajánlattevő az 5. sz. melléklet 8. pontjában köteles nyilatkozni

 

2.14. Az ajánlat formai követelményei:

a) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

c) Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban és 1 (egy), a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (pdf és az árazott költségvetést xls./xlsx) formátumban kell beadni;

 

Az 1 db papír alapú és 1 db, elektronikus adathordozón elhelyezett másolati elektronikus példányt egyetlen közös borítékban vagy csomagban kell elhelyezni és benyújtani.

 

A borítékra kérjük a következőket írják rá:

Ajánlat - „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.”

 

Az ajánlattételi határidői lejártáig nem felbontható!

 

 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig, a megjelelt pontos benyújtási címen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőket terheli.

 

Az előírt nyilatkozatok, iratok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot melyből az ajánlatnak az eredeti aláírt példányt kell tartalmaznia, valamint azon nyilatkozatokat amelyek tekintetében Ajánlatkérő eredeti példány benyújtását előírta.

 

Az ajánlatok eredeti és elektronikus másolati példánya közötti tartalmi eltérés esetén az Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az ajánlatot.

 

2.15. Cégszerű aláírás

Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat – ha a felhívás, a dokumentáció vagy a Kbt. ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – cégszerűen kell aláírni.

 

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

 

2.16. Ajánlattevő az ajánlatba csatoljon a munkavégzésre vonatkozó vonalas ütemtervet heti bontásban, a munkaterület átvételétől (nulla időpont) kezdődően.

 

3.    Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-a megfelelő alkalmazásával, a Kbt. 114.§ (6) bekezdését is figyelembe véve, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő kapcsolattartójának jelen felhívásban megjelölt elérhetőségén. Ajánlatkérő a válasz megadásán az ajánlattételt megelőző 4 napot ért ésszerű idő alatt.

 

Kérjük, hogy a válaszadás megkönnyítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kérésüket e-mail útján Word formátumban mindenképpen szíveskedjenek megküldeni.

 

4.    Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény hatálya alá esik.

 

5.    Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.

 

6.    Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozói szerződés teljes időtartama alatt a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan legalább 30.000.000,- (harmincmillió) Ft/év és 20.000.000,- (húszmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű építés-szerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) – a saját költségére – fenntartani, vagy meglévő felelősségbiztosítását ennek megfelelően kiterjeszteni.

 

A nyertes ajánlattevőnek, rendelkeznie kell 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete IV. pont 1. részben foglaltMV-É” szakterületen minősített, amely szakember minősítésének Ajánlatkérő felé való igazolása a szerződéskötés feltétele.

 

7.    Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a jelen felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, illetve műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, e megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő – a hivatkozott 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – „azzal egyenértékű” megajánlásokat elfogad.

8.    Ajánlattevő a kivitelezése során köteles figyelembe venni minden olyan jogszabályt, melyet a kivitelezés során be kell tartani, különös tekintettel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben leírtakra.

9.    Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Ajánlattevő az alábbi szervezetektől kaphat tájékoztatást:

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2
tel: (56) 795-700

fax: (56) 795-789
E-mail: wHaCNUXxYlteByGF6wWQZzAdGl0a2Fyc2FnQGpuc3pta2guaHU=

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Budapesti Bányakapitányság

Illetékességi terület:

Budapest főváros és Pest megye  

(megállapította a 267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet)

Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 310

Email: ZIlwLrknOAlQFh4RMzAYmJrQG1iZmguaHU=

Tel: +36 13731800

 

Adózás tekintetében:

NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

4025 Debrecen, Hatvan u. 45.

4001 Debrecen, Pf. 56.

Tel.: +3652-518-900, +3652-518-902, +3680-420-420

Fax: +3652-518-903

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.

Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.

Tel: +36 17951637; +36 13742560, +36 13742559

Fax: +36 13742925, +36 13115243

NoNGhnehvbkTg8DDZMcMD5dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QG5nbS5nb3YuaHU=

 

Környezetvédelem tekintetében:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Levelezési cím: 1860 Budapest

Tel: +36 1-795-2000

Fax: +36 1-795-0200

NpiIQYDy3zN0aW5mb0B2bS5nb3YuaHU=

Fax. +36 13731810

 

A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.

10. Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

11.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Jakab Attila (Lajstromszáma: 00983) .

13. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevő(ke)t, hogy építőipari kivitelezői tevékenységet 2010. január 31. után csak azok a cégek folytathatnak, amelyek regisztráltatják magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő azon nyilatkozatát, amely tartalmazza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett nyilvántartási számot. Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartást ellenőrzi.

14.  Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke:

 

Tartalomjegyzék

1.

Felolvasólap 1.számú melléklet

 

Felolvasólap melléklete az Ajánlati felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására (Önéletrajz minta 1/A. számon mellékelve)

 

A szakember végzettséget igazoló irata másolatban

 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempont figyelembevételével (1/B. sz. nyilatkozatminta)

 

Ajánlati adatlap

2.

Árazott költségvetés

3.

Aláírás-minta/Aláírási címpéldány

4.

Meghatalmazás (adott esetben)

5.

ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján

6.

ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján

7.

Összeférhetetlenségi Nyilatkozat

8.

nyilatkozat a Kbt. 114 §. (2) bekezdése alapján

9.

nyilatkozat a Kbt. 62 §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok tekintetében

10

nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 67 §. (4) bekezdése alapján

11

nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján

12

nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében

13

Nyilatkozat az alkalmassági követelmények igazolására

14

Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)

15

Ütemterv (vonalas, heti bontás)

16

M/2. szerinti szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (14. sz. nyilatkozatminta)

17

Egyéb nyilatkozatok (15. sz. nyilatkozatminta)

18

Nyilatkozat az előlegről (16. sz. nyilatkozatminta)

19

A teljes ajánlat benyújtandó CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf), 1 példányban. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, és tartalmaznia kell az árazott költségvetést excel formátumban.

15.  Az ajánlati felhívás megküldésének napja: 2018. január 8. nap


Nyilatkozatminták

Nem kötelező jellegűek, tájékoztatásul szolgáltnak és az ajánlat összeállítását megkönnyítendően.


(FEDLAP)

 

AJÁNLAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Jászberényi Tankerületi Központ

„A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.”

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő neve:…

Ajánlattevő székhelye:…

 

Kapcsolattartó:…

 

 

 


 

TARTALOMJEGYZÉK

(minta)

 

IRAT NEVE                                                                                            Oldalszám

 

 

Fedlap

 

 

Tartalomjegyzék

 

1.

Felolvasólap 1.számú melléklet

 

 

Felolvasólap melléklete az Ajánlati felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására (Önéletrajz minta 1/A. számon mellékelve)

 

 

A szakember végzettséget igazoló irata másolatban

 

 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempont figyelembevételével (1/B. sz. nyilatkozatminta)

 

 

Ajánlati adatlap

 

2.

Árazott költségvetés

 

3.

Aláírás-minta/Aláírási címpéldány

 

4.

Meghatalmazás (adott esetben)

 

5.

ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján

 

6.

ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján

 

7.

Összeférhetetlenségi Nyilatkozat

 

8.

nyilatkozat a Kbt. 114 §. (2) bekezdése alapján

 

9.

nyilatkozat a Kbt. 62 §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok tekintetében

 

10

nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 67 §. (4) bekezdése alapján

 

11

nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján

 

12

nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében

 

13

Nyilatkozat az alkalmassági követelmények igazolására

 

14

Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)

 

15

Ütemterv (vonalas, heti bontás)

 

16

M/2. szerinti szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (14. sz. nyilatkozatminta)

 

17

Egyéb nyilatkozatok (15. sz. nyilatkozatminta)

 

18

Nyilatkozat az előlegről (16. sz. nyilatkozatminta)

 

19

A teljes ajánlat benyújtandó CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf), 1 példányban. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, és tartalmaznia kell az árazott költségvetést excel formátumban.

 

 


 

1.      számú melléklet

 

Felolvasólap

 

„A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyú eljárásban

 

Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:

 

Ajánlattevő székhelye:

 

 

Elérhetőségi adatok:

Kijelölt kapcsolattartó személy neve:

 

Telefon:

 

Telefax:

 

E-mail cím:

 

 

1.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

…. hónap

 

2.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

…. hónap

 

3.ajánlati rész

Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

…. hónap

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

                                                                             …………………………………………

                                                                          (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

                                                                                 meghatalmazott képviselő aláírása)


1/A. sz. nyilatkozat

Szakmai önéletrajz

(minta)

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

 

Születési idő:

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése

Végzettség és szakirány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

 

Jelenlegi munkahely

 

Időtartam

(év/hónap/nap)

Munkahely

(név és cím)

 

 

Korábbi munkahelyek

 

Időtartam

(év/hónap/nap)

Munkahely

(név és cím)

 

 

 

 

 

 

 


SZAKMAI TAPASZTALAT ISMERTETÉSE

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi projektek/munkák ismertetése, időpontjai, mettől meddig (év/hó)

összesen hónapban is megadva

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai gyakorlat összesen:

hónap

 

Kijelentem, hogy Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyú eljárásban, nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A végzettségemet igazoló iratot mellékelten csatolom.

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

                                                                                                          ……………………………….

                                                                                                                      aláírás

                                                                                                        (M/2. Szakember írja alá)


1/B. sz. nyilatkozat

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempont figyelembevételével

 

 

 

Alulírott ……………………….…………….……….., mint a(z) …………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja – a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után –

kijelentem

hogy Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi szakember kerül bevonásra:

 

Az értékelési részszemponthoz a szakember bemutatása, aki a szerződés teljesítésében bevonásra kerül:

 

Szakember neve

Az alkalmassági követelménynek megfelelő képzettség/végzettség/ jogosultság megjelölése

Szakmai tapasztalat (hónap)

            Szakember és az ajánlattevő között fennálló jogviszony

 

 

36 hónap + ………  hónap

szakmai tapasztalat

 

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

 

       …...………………………………………..

       (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

       meghatalmazott képviselő aláírása)


Ajánlati adatlap

„A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyú eljárásban

 

Ajánlattevő neve:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő címe:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő e-mail címe:

(kérjük kitölteni)

A Cég cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

A Cég statisztikai száma:

(kérjük kitölteni)

A Cég adószáma:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő által a szerződéskötéshez megadott bankszámlaszám

(kérjük kitölteni)

 

Közös Ajánlattevők esetén:[1]

Konzorcium vezetőtag

neve:

(kérjük kitölteni)

címe:

(kérjük kitölteni)

telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

e-mail címe:

(kérjük kitölteni)

cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

adószáma:

(kérjük kitölteni)

a szerződéskötéshez megadottt bankszámlaszám

(kérjük kitölteni)

 

Konzorcium további tagjának/tagjainak

neve:

(kérjük kitölteni)

címe:

(kérjük kitölteni)

telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

e-mail címe:

(kérjük kitölteni)

cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

adószáma:

(kérjük kitölteni)

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

 

       …...………………………………………..

       (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

       meghatalmazott képviselő aláírása)

 


  1. számú melléklet

 

Műszaki leírás

 

 

 

Az árazatlan költségvetéseket, valamint a Műszaki leírásokat ajánlati részenként a dokumentáció külön dokumentumai tartalmazzák, mely megküldésre kerül valamennyi gazdasági szereplő részére.

 


3.      sz. melléklet

 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY / ALÁÍRÁS MINTA

 

Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő aláírási címpéldánya/aláírási mintája egyszerű másolatban a cégszerűség és a képviseleti jog megállapíthatósága érdekében. Az ajánlatot, valamint annak részét képező nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), az ajánlat, valamint az annak részét képező nyilatkozatok meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás, valamint a meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-minta.

 


 

4. sz. melléklet

Meghatalmazás

(adott esetben)

 

__________________________________, mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom __________________________ a ________________________ dolgozóját a Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban való képviseletemre, és az ajánlat részét képező iratok aláírására.

 

Jelen meghatalmazás kiterjed az Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére, amelyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

 

    __________________________________                 __________________________________

                          Meghatalmazó                                                            Meghatalmazott

                         cégszerű aláírás                                                            cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:

Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírnia!

Jelen nyilatkozatot elegendő 1 példányban csatolni.


 

5. sz. melléklet

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján

 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….………………...... …........................ (székhely: …............................... ………....................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárása során az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kijelentem  hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlatunkban megjelölt összegű ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük.

 

1.        Elfogadjuk az ajánlati felhívás mellékletében lévő szerződést a szerződéskötés alapjául, nyertességünk esetén a szerződés megkötését vállaljuk.

2.         Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a beszerzést megvalósítjuk az ajánlati felhívásban, dokumentumban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

3.        Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi körülmények.

4.        Tudomásul vesszük, hogy a felhívás adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználásuk tilos.

5.        Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenntartjuk, ezen időtartam alatt nem változtathatjuk meg.

6.      Nyilatkozunk továbbá, hogy az ajánlat elektronikus példánya a papír alapon benyújtott, eredeti példánnyal mindenben megegyezik

7.      Nyilatkozunk továbbá, hogy cégünk vonatkozásában a 2006. évi V. törvény 50. §-a szerinti változásbejegyzési eljárás az illetékes Cégbíróság előtt: van/nincs[2] folyamatban.

Jelen nyilatkozatot a fentebb megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

………………………………

cégszerű aláírás

 

 

6. sz. melléklet

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján

 

Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

 

 

Alulírott ___________________________________________________________ , mint a ___________________________________________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.) alapján

 

A)    mikro-vállalkozásnak minősül,

B)    kisvállalkozásnak minősül,

C)    középvállalkozásnak minősül,

D)    nem tartozik a törvény hatálya alá*.

 

/*Megfelelő aláhúzandó!/

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

 

………………………………

cégszerű aláírás

 


7. sz. melléklet

Összeférhetetlenségi Nyilatkozat

 

 

Alulírott ………………………………………………… (képviselő), a Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által az „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárása során …………………………………………. (cégnév), mint ajánlattevő képviselője

 

n y i l a t k o z o m

 

hogy Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, illetve a fent említett szervezetek vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében – sem a közbeszerzési eljárás, sem annak előkészítése során – a Kbt. 25. §. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, illetve azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 25.§-a szerinti összeférhetetlenség fennállása, úgy Ajánlatkérő - a Kbt. 25. § (8) bekezdésében foglalt eljárás eredménytelensége esetén – a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) alapján köteles ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítani.

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

 

 

………………………………

cégszerű aláírás

 

 


 

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT

 

Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján

 

Jászberényt Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által az „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) szerinti közbeszerzési eljárásban

 

alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő képviselője

 

n y i l a t k o z o m

 

hogy velem szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

………………………………

cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:

Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot megtennie.

 


 

9. sz. melléklet

NYILATKOZAT

 

a Kbt. 62 §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok tekintetében Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárásban

 

 

alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. (ajánlattevő) képviselője

 

n y i l a t k o z o m

 

hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet[3]:

I) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

II) szabályozott tőzsdén jegyeznek.

 

a)      Szabályozott tőzsdén nem jegyzett Ajánlattevő esetén, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: [4]

 

 

Tényleges tulajdonos megnevezése

Állandó lakhelye

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

b)      A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. [5]

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

                 ………………………………

cégszerű aláírás

Megjegyzés:

Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot megtennie.


 

10. sz. melléklet

 

NYILATKOZAT

alvállalkozókról a Kbt. 67 §. (4) bekezdése alapján

 

Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárásban

 

Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő képviselője

 

n y i l a t k o z o m

 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

 

………………………………

cégszerű aláírás


 

11. sz. melléklet

NYILATKOZAT[6]

alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján

Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által az „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárásban

 

Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő képviselője

 

n y i l a t k o z o m,

hogy Ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez:

A.) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja értelmében a közbeszerzés alábbi része (részei) az(ok), amely(ek)nek a teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni[7]

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

B.) a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a jelen nyilatkozat A) pontja szerint nevesített részek tekintetében a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:

 

(Cégnév/név, székhely)

Rész megjelölése (az A.) pontban leírtakkal összhangban)

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők!/

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

 

………………………………

cégszerű aláírás


 

12. sz. melléklet

nyilatkozat[8]

a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében

 

Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő képviselője

 

n y i l a t k o z o m,

hogy Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárásban az előírt alkalmassági követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva/egyedül* kívánok megfelelni. [9]

Amennyiben az alkalmassági követelmény igazolása más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva történik, a szervezet vagy személy, valamint az érintett alkalmassági követelmény megjelölése:

 

Szervezet megnevezése (Cégnév/név, székhely)

Alkalmassági követelmény - Műszaki és szakmai alkalmasság (az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével)

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

*A megfelelő rész aláhúzandó.

N y i l a t k o z o m továbbá, hogy az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezet (vagy személy) nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt.

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

………………………………

cégszerű aláírás

 


 

13. sz. melléklet

Nyilatkozat

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) és 25. § (2) bekezdés alapján

1-6. ajánlati rész vonatkozásában[10]

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[11] a Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által az „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel

 

-           az ajánlati felhívás P/1. pontja szerinti Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményben előírt alkalmassági feltételeknek;

-           az ajánlati felhívás M/1. pontja szerinti Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményekben előírt alkalmassági feltételeknek.

-           az ajánlati felhívás M/2. pontja szerinti Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményekben előírt alkalmassági feltételeknek.

-           az ajánlati felhívás M/3. pontja szerinti Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményekben előírt alkalmassági feltételeknek.

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

 

 

                                                                             ………………………………………………

                                                                               (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

                                                                                      meghatalmazott képviselő aláírása)

 


 

14. sz. nyilatkozat

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állási és Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozata

 

Alulírott ………………………………. (szakember neve) kijelentem, hogy a ……………………………., mint ajánlattevő nyertessége esetén részt veszek a Jászberényi Tankerületi Központ által kezdeményezett az „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, valamint – nyertességünk esetén – az eljárás eredményeként aláírásra kerülő szerződés teljesítésében.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre ajánlattevő jelölt. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt M/2. pont szerinti alkalmasság tekintetében kíván a teljesítés során igénybe venni.

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakirányú végzettségem megszerzése óta számítva, legalább 36 hónap + …. hónap  szakmai tapasztalattal rendelkezem.

N y i l a t k o z o m továbbá, hogy nem állok a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

 

______________________________

Szakember aláírás

 


15. sz. nyilatkozat

Egyéb nyilatkozatok

Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (Ajánlattevő / közös Ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője

 

n y i l a t k o z o m,

hogy

 

1)        Az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.

2)        Az általunk idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is csatoltuk ajánlatunkban. [12]

3)        A magyar nyelvű szöveg az idegen nyelvű szöveggel tartalmilag mindenben megegyezik. [13]

4)        Cégünk a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel / nem szerepel.[14]

5)        Ajánlattevő tekintetében a cégbíróságinál nincs / van [15]változásbejegyzési eljárás folyamatban;

6)        Hogy Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, illetve a fent említett szervezetek vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében – sem a közbeszerzési eljárás, sem annak előkészítése során – a Kbt. 25. §. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, illetve azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 25.§-a szerinti összeférhetetlenség fennállása, úgy Ajánlatkérő - a Kbt. 25. § (8) bekezdésében foglalt eljárás eredménytelensége esetén – a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) alapján köteles ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítani;

7)        Tudomásul vesszük, hogy legkésőbb a szerződés aláírásakor, rendelkezni szükséges a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő és legalább 20.000.000,- HUF/káresemény, azaz Húszmillió forint/káresemény és évenként 30.000.000,- HUF, azaz Harmincmillió forint összegre szóló szakmai felelősségbiztosítással, melyet a szerződés fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul kötelesek vagyunk a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a szerződés megszűnéséig kötelesek vagyunk fenntartani.

8)        építőipari kivitelezői tevékenységet végzők nyilvántartására vonatkozó, Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett nyilvántartási számunk:………………….

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

 

 

                                                                             ………………………………………………

                                                                               (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

                                                                                      meghatalmazott képviselő aláírása)


16. sz. nyilatkozat

NYILATKOZAT

az előlegről

 

Alulírott ………………….., mint a(z) ……………………………………(Ajánlattevő neve és székhelye) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Jászberényi Tankerületi Központ, mint ajánlatkérő által indított az „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyú eljárásban, mint ajánlattevő az ajánlati felhívásban foglaltak alapján

az 1-6. beszerzési rész tekintetében, az alábbi rész/ek vonatkozásában………rész[16]

  • kérek előleget
  • nem kérek előleget*

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

 

 

                                                                             ………………………………………………

                                                                               (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

                                                                                      meghatalmazott képviselő aláírása)

 

* A megfelelő aláhúzandó!

 


SZERZŐDÉSTERVEZET

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

az 1-3. ajánlati részhez

 

 

amely létrejött egyrészről

név:                                                    Jászberényi Tankerületi Központ

levelezési címe:                                  5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

számlázási cím:                                  5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

adóigazgatási azonosító száma:         15837271-2-16          

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00337335-00000000

ÁHT azonosítója:                               367117

KSH statisztikai számjele:                 15837271-8412-312-16        

képviseli:                                            Zsemberi Zoltán, tankerületi igazgató

 megbízott műszaki ellenőr (szervezet) neve:megbízott műszaki ellenőr (szervezet) címe:megbízott műszaki ellenőr (szervezet) képviselője:megbízott műszaki ellenőr naplóügyfél-jele:

 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

 

másrészről :                                       

székhelye:                                           […]

számlavezető pénzintézete:                […]

pénzforgalmi számlaszáma:               […]

adószáma:                                          […]

cégjegyzék száma:                             […]

kivitelezők nyilvántartási száma:      […]

képviseli (név, cím):                           […]

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

 

(a továbbiakban együtt Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

 

I. ELŐZMÉNYEK

 

1.      Megrendelő, mint ajánlatkérő ………………. napján az „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése új eljárás.” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.

2.      Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, közbeszerzései dokumentumokban (a továbbiakban: dokumentumok) meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2017. […] hó […] napján a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének megfelelően írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

 

1.ajánlati rész : (szerződéskötést megelőzően kerül kitöltésre)

Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

…. hónap

 

2.ajánlati rész : (szerződéskötést megelőzően kerül kitöltésre)

Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

…. hónap

 

3.ajánlati rész : (szerződéskötést megelőzően kerül kitöltésre)

Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

 

Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:

(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:

(minimum 1- maximum 12 hónap))

…. hónap

 

3.      Megrendelő a kivitelezéssel szemben támasztott alapvető műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok részét képező műszaki leírásban, valamint árazatlan költségvetési kiírásban (a továbbiakban: műszaki specifikáció) részletesen meghatározta.

 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

1.        Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák (a továbbiakban: kivitelezés) elvégzését:

(szerződéskötést megelőzően a megfelelő rész kerül megjelölésre)

1.rész : Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezési munkáit

 

2.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezési munkáit

 

3.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában” kivitelezési munkáit

 

a műszaki specifikációban meghatározott műszaki tartalommal és részletezettséggel.

2.                  Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat – rendeltetésszerű és biztonságos állapotú, valamint végleges használatba vételre alkalmas állapotban – kivitelezi és átadja, valamint az abban rejlő hibákat kijavítja a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

 

III. TELJESÍTÉS

1.      Vállalkozó a munkavégzést a munkaterület átadását követően köteles megkezdeni, a munkaterület átadására a szerződéskötést követő 10 munkanapon kerül sor, a Megrendelő által meghatározott időpontban. A munkaterület átvételét, annak időpontját a Felek a papír alapon vezetett építési naplóban rögzítik. A munkaterület Vállalkozó általi átvételének papír alapon vezetett építési naplóban való rögzítése után a Vállalkozó felel a munkaterület műszaki és jogi szempontból munkavégzésre alkalmas állapotáért.

 

2.      Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napja, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a VII. pont szerinti műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

 

3.      A felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidő kötbérterhes határidő.

 

4.      Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák:

·         műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlati dokumentációban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247§ (3) bekezdése szerint rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette;

·         jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (a művet) a Megrendelő hiba és hiánymentesen átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a Megrendelő részére átadta;

·         pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a (vég)számlát kifizette.

 

5.      A teljesítés igazolása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint írásban történik, Megrendelő részéről annak kiállítására a megjelölt műszaki ellenőr ellenjegyzésével Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató jogosult.

 

6.      Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította) a műszaki specifikációban meghatározottak szerint, valamint a Vállalkozó valamennyi a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumot a Megrendelőnek átadta.

 

7.      Vállalkozó csak I. osztályú minőségű, új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő anyagokat, szerkezetet és berendezéseket használhat fel, építhet be, I. osztályú minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával.

 

8.      A teljesítés időtartama automatikusan (a jelen szerződés módosítása nélkül) meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig a munkavégzés a Vállalkozónak nem felróhatóan akadályoztatva volt, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

·         vis major (előre nem látható és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara által igazoltan), továbbá

·         a Megrendelő érdekkörében felmerülő, előre nem látható és a kivitelezési munkát akadályozó esemény, amelynek megelőzése vagy elhárítása tőle nem elvárható.

 

9.      Az akadály bekövetkezéséről a Vállalkozó köteles – építési naplóban történő bejegyzésen kívül – haladéktalanul írásban értesítést küldeni a Megrendelő részére tértivevényes levélben vagy faxon. Az értesítésben ki kell térni az akadály okára és az akadályoztatás várható időtartamára. Megrendelő az értesítéshez képest 3 napon belül értékeli a helyzetet és a szerződéssel összhangban jár el. A munkavégzés akadályoztatását Megrendelőnek írásban el kell ismernie, melyről az építési naplóba történő bejegyzésén kívül faxon vagy tértivevényes levél formájában értesíti a Vállalkozót. A munka szüneteltetésének időtartamát Megrendelő képviselője ellenőrzi és igazolja.

 

10.  A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a meghatározott jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet.

 

11.          A teljesítés helye(i): (szerződéskötést megelőzően a megfelelő rész kerül megjelölésre)

1.rész NUTS-kód: HU-322, Csete Balázs Általános Iskola

5137 Jászkisér, Petőfi út 1. szám

 

2.rész NUTS-kód: HU-322, Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. szám

 

3.rész  NUTS-kód: HU-322, Móra Ferenc Általános Iskola

5055 Jászladány Hősök tere 7. szám

 

 

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért

(szerződéskötést megelőzően a megfelelő rész kerül megjelölésre)

az 1. beszerzési rész vonatkozásában nettó […] HUF +ÁFA[17], azaz nettó […] forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó …Ft, azaz … forint vállalkozói díj illeti meg.

a 2. beszerzési rész vonatkozásában nettó […] HUF +ÁFA[18], azaz nettó […] forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó …Ft, azaz … forint vállalkozói díj illeti meg.

a 3. beszerzési rész vonatkozásában nettó […] HUF +ÁFA[19], azaz nettó […] forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó …Ft, azaz … forint vállalkozói díj illeti meg.

A vállalkozói díjat részletesen a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés Vállalkozó által ajánlatában benyújtott árazott példánya tartalmazza (1. sz. melléklet)

2.  Szerződő felek megállapodnak, hogy pótmunkára nincs lehetőség. Előleget Megrendelő a nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig biztosít. Az előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti nettó vállalkozói díj 5%-át erejéig biztosíték nem kérhető.

3.  A kifizetéseknél Szerződő felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában foglaltakra figyelemmel.

4.  Megrendelő és Vállalkozó megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a munka elvégzéséért a Vállalkozó részére a Megrendelő az ÁFA nélküli díjat fizet meg.

5.  Vállalkozó a kifizetést Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a alapján teljesíti.

6.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését.

7.  Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével összhangban kerül sor.

8.  Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói díj fix díj, a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj, adó, és egyéb közterhek jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben vállalkozói díját alulprognosztizálta, úgy az ebből eredő többletköltséget nem háríthatja át Megrendelőre, továbbá ezen körülmény sem mentesíti I. osztályú teljesítési kötelezettsége alól.

9.  Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

10.  A szerződésben foglalt vállalkozói díjra a Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott teljesítést követően kiállított teljesítés igazolás alapján, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult.

11.  Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg Vállalkozó bankszámlájára.

12.    A teljes nettó számlaösszeg 100 %- ának kiegyenlítése uniós forrásból

 

(szerződéskötést megelőzően a megfelelő rész kerül megjelölésre)

az 1. beszerzési rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében, utófinanszírozásban történik, a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.

a 2. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében, utófinanszírozásban történik, a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.

a 3. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” c. projektkonstrukció keretében, utófinanszírozásban történik, a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.

 

Támogatás mértéke: 100%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás, a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a  központi költségvetésből – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjával és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjával összhangban –, csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ennek igazolására a számla benyújtásával egyidejűleg Vállalkozó Átláthatósági nyilatkozat benyújtására köteles Megrendelő felé. Vállalkozó köteles továbbá a számlához mellékelni arra vonatkozó illetékes Nemzeti Adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását, hogy Vállalkozónak köztartozása nincsen, amennyiben a számla benyújtásának időpontjában a vonatkozó köztartozásmentes adózói névjegyzékben nem szerepel.

 

13.  Vállalkozó 1db előlegszámla, 3 db részszámla (25%-os, 50%-os és 75%-os teljesítés esetén) és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó számláit egy-egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számláin köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, valamint köteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukció kapcsán alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra vonatkozóan előírni és érvényesíteni. Vállalkozó rész-, és végszámlájának melléklete a teljesítés-igazolás, valamint valamennyi számlája esetében az átláthatósági nyilatkozata, és adott esetben (köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés hiányában) a köztartozás-mentesség tárgyában kiállított NAV igazolás. A leírtaktól eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó, valamint az alvállalkozók késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek Megrendelővel szemben.

14.  Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni.

 

V. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 

1.      Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét és az építési naplót – műszaki ellenőr útján – folyamatosan – a megelőző közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által benyújtott kivitelezései ütemterv alapján a kivitelezés tényleges előrehaladását – ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Vállalkozó vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során, 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

2.      Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el. Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben elfogadja.

 

3.       Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról.

 

VI. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a kivitelezést a megjelölt határidőig a közbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégezni. A tevékenysége végzésének feltételeit Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.

A munkát a Megrendelő által kijelölt teljesítési helyeken kell elvégezni. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról, a kivitelezés ideje alatti őrzésről, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és esetleges jóváhagyatásáról az építés alatt, valamint a kivitelezés befejezése után a fel nem használt építési anyagok saját költségén történő elszállításáról és az eredeti – rendeltetésszerű és biztonságos – állapotnak megfelelő helyreállításáról a Vállalkozó feladata gondoskodni.

       Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal elszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait.

       Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő módon kezelni. Vállalkozó köteles továbbá a munka befejezése után a hulladék törvényi szabályozásnak megfelelő kezelését Megrendelő felé igazolni. E kötelezettség elmulasztásából származó felelősség Vállalkozót terheli. Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve adott esetben a vonatkozó a helyi rendeletben foglaltakat.

Vállalkozó feladata megoldani az építési/munkaterület munkavégzésre alkalmassá tételét és állagvédelmét. A Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szüksége ideiglenes melléklétesítmények (pl.: konténer, mobil WC, stb.) biztosítása.

       Vállalkozó az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdés alapján, a kivitelezési tevékenység megkezdésekor, az építési munkaterületen, a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblát köteles elhelyezni, melyen az alábbi adatokat kell feltüntetni:

       a) az építtető nevét, megnevezését,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát,

       c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,

       d) a tervező nevét, megnevezését,

e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét,

f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.

       A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni. A kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetlenül szükséges részét/területét lehet csak igénybe venni, használni, és a kivitelezési munkákat a környezet legkisebb zavarásával kell végezni. Vállalkozó jogosult a Megrendelővel egyeztetett időpontban munkaszüneti napokon (hétvégén) illetve az alábbi tanítási szünetekben is munkát végezni:

           

Tanítási szünetek a 2018-as tanévben

 

Tavaszi szünet:                                                                   

Utolsó tanítási nap:                                                  2018. március 28. (szerda)

Első tanítási nap:                                                     2018. április 04. (szerda)

 

Érettségi szünet:                                                                  2018. május 7-10.

 

Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Vállalkozó ennek vonatkozásában célszerűtlen vagy szakszerűtlen Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy az más írásbeli módon igazolható.

Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során a közbeszerzési ajánlatában meghatározott beépítendő anyagoktól, és/vagy alkalmazni kívánt technológiáktól a szerződésszerű teljesítés érdekében és neki nem felróható műszaki szükségességből el kíván térni, úgy köteles a Megrendelővel azt előzetesen jóváhagyatni. Megrendelő a jóváhagyását legkésőbb a Vállalkozó az eltérésről szóló írásbeli értesítését követő három munkanapon belül, írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.

Felek kikötik, hogy ezen körülmény esetén a Vállalkozó által alkalmazott műszaki megoldás (beépítendő anyagok és/vagy alkalmazni kívánt technológiák) a közbeszerzési ajánlatában foglaltakkal műszakilag legalább egyenértékű megoldást tesz lehetővé, továbbá a szerződésben meghatározott vállalkozói díjat nem emelheti meg.

 

Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért, felelős az alkalmazottainak a teljesítéssel összefüggő magatartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy rendelkezik a szerződés teljes időtartama alatt 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete IV. pont 1. részben foglaltMV-É” vagy azzal egyenértékű szakterületen minősített.

Vállalkozó az Ajánlatában meghatározott teljesítési részekben jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó  legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelő felé továbbá minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

     Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről.

Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szerzői joggal szomszédos jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli. A következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részéről elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadóak. A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek, többek között:

-            a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartásával kapcsolatos költségeket,

-            szakfelügyelet költségét,

-            garanciális és szavatossági időre szóló költségét,

-            szabadalmi díjak, terület igénybevételi díjak költségét, dokumentáció csatolásával,

-            építés megkezdése előtti állapot felvétel elkészítésének költségét,

-            és minden, a kivitelezés következtében felmerülő, a létesítmények rendeltetés szerinti megvalósításához és használatba vételéhez szükséges költséget is.

Az építkezésen be kell tartani az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló a 2000. évi LXXX. törvényben foglaltakat.

 

Kivitelezés közben folyamatosan be kell tartani a hatályban lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a munka megkezdését szükség esetén jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelenteni az illetékes hatóságoknak, szerveknek.

 

Szerződő felek a munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitják az építési naplót, melyet a kivitelezés teljes időtartama alatt - annak átadását követően - Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint vezetni. Vita esetén az építési napló bejegyzései az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi.

 

A munkaterület átadása előtt a kivitelezés során érintett építményekről, műtárgyakról, a munkaterületről és közvetlen környékéről/környezetéről a Vállalkozónak saját költségére videofelvételt és fotókat kell készítenie és annak egy példányát CD-n/DVD-n legkésőbb a munkaterület átadásakor át kell adni a Megrendelőnek, az alábbiak szerint: az építéssel érintett ingatlanokról és az ingatlanok körüli közterületekről, burkolt felületekről, útról, útcsatlakozásról, kapubejárókról, járdákról, folyókákról, árokról, zöldfelületről, fákról, szomszédos építményekről, vízelvezető műtárgyakról, villamos energia és közvilágítási hálózatról, és egyéb az építési területen fellelhető műtárgyakról, stb.

 

Azoknál az épületeknél, épület részeknél, ahol már jelenleg is komolyabb repedések láthatók, állapotfelvételt kell készíteni a Vállalkozónak, a tulajdonos hozzájárulása esetén a repedt falakat a folyamatos ellenőrizhetőség érdekében gipszpogácsával kell ellátni és a változásokat figyelemmel kell kísérni és azt az építési naplóban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez nem járul hozzá, azt is kell dokumentálni. A Vállalkozó felelőssége, hogy az építéssel, átépítéssel, felújítással nem érintett építményekben/építményrészekben károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan.

 

Kivitelezés közben folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM számú együttes rendeletben meghatározottak alapján Vállalkozó által elkészített és általa a jelen kivitelezésre aktualizált biztonsági és egészségvédelmi tervben foglaltakat.

 

Vállalkozó köteles a felvonulási, építési (munka) területet az ideiglenes vízelvezetésről folyamatosan biztosítani. A megoldásokat a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni kell.

 

Az építés miatt szükségessé váló eseti elektromos hálózat feszültségmentesítéséről, ivóvíz szolgáltatás szüneteltetéséről az érintett ingatlanok tulajdonosait előzetesen értesíteni kell Vállalkozónak a szolgáltatóval együttműködve.

 

A kivitelezési munkákhoz szükséges víz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a Vállalkozónak kell biztosítani. A kivitelezés során Vállalkozónak be kell tartania a közmű üzemeltetők által kiadott közműkezelői, egyetértési nyilatkozatokban foglaltakat.

 

VII. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

 

1.      Vállalkozó a Megrendelővel történő előzetesen egyeztetett időpontban köteles az építési munkák teljesítésekor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni, erről 5 nappal megelőzően köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást. Az átadás-átvételi eljárás időpontját az építési naplóban a Felek rögzítik. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 5 munkanap lehet. Az átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki specifikációban és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.

2.      Az átvételhez a Vállalkozónak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolást, illetőleg nyilatkozatot, amely a teljesítés (elszámolás) hitelességét és esedékességét alátámasztja.

3.      A teljesítés átadás-átvételi eljárása során – szükség esetén – a szerződő felek közösen hibalistát vesznek fel. A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során – 5 napnál nem hosszabb időtartam alatt – köteles a munkát megvizsgáltatni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje legfeljebb 15 nap.

4.      Megrendelő nem utasíthatja el a teljesítés átvételét a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló, kisebb hibák miatt, azonban a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

A felek az új átadás-átvételt az építési naplóban rögzítik.

 

5.      Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek.

6.      Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy az építési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja.

7.      A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségei a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától kezdődnek.

 

8.      A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint köteles az elkészült műszaki alkotás megvalósítási dokumentációját a Megrendelő birtokába adni, papír alapon 2 példányban és digitális (PDF formátumban, CD-n vagy DVD-n, a papír alapú dokumentációnak megfelelő felépítésben) 1 példányban.

 

VIII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

 

1.      Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felül (5 év) (szerződéskötést megelőzően kerül kitöltésre ajánlati részenként) hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezési munkákra. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. A jótállási igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.

2.      Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Megrendelő kárátalányként a jelen szerződésben meghatározott kötbérösszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

3.      A Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségek – ideértve a Szerződés teljesítésével összefüggésben vállalt jótállási kötelezettségeket is –vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Megrendelőnek:

·         Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőre (átadás-átvételi eljárás megkezdése) vonatkozóan késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a/késedelemmel érintett naptári nap, maximuma a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a.

·         Amennyiben a Vállalkozó késedelme a teljesítési határidőhöz képest eléri a 10 napos késedelmet, úgy a szerződést Vállalkozó hibájából eredően Megrendelő meghiúsultnak jogosult tekinteni (a teljesítés olyan okból való lehetetlenné válása, melyért a Vállalkozó felelős) és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a teljesítés még nem kezdődött meg jogosult a szerződéstől elállni. Vállalkozó ebben az esetben a 10. napig késedelmi kötbért, azt követően Megrendelő elállása, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása folytán meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

·         Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amiért Vállalkozó felelős, úgy Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a.

4.      Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért felelősséggel tartozik. Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 30.000.000,- HUF/év, azaz harmincmillió forint/év és káreseményenként 20.000.000,- HUF, azaz húszmillió forint összegre szóló szakmai (teljes körű építés-szerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.)) felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani. Amennyiben Vállalkozó biztosítása – olyan okból, amiért Vállalkozó felelős – megszűnik és helyette haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnéstől számított 8 naptári napon belül új biztosítási szerződést nem köt, e mulasztás a szerződésnek a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.

 

5.      A Ptk., a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy:

·         a szerződés tárgyát képező munkát közbeszerzési dokumentumok, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai és EU-s normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg;

·         a jelen szerződés értelmében, az általa biztosított beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy mulasztásából származhat;

·         szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztonsága érdekében.

6.      Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a létesítményben (az elkészült műben) a Vállalkozó köteles a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül saját költségén megjavítani, cserélni vagy más módon helyre hozni a hibát, vagy a hiba által okozott bármilyen kárt.

7.      A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javítások esetén a Vállalkozó semmilyen jogcímen nem számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivételt képez ez alól, amikor a Vállalkozó nem felelős az adott hibáért vagy a bekövetkezett károknak javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben azok okát kizárólag az alábbiak egyike képezte:

(a)   nem megfelelő kezelés és karbantartás a Megrendelő által; (ha a Megrendelő a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett),

(b)   nem rendeltetésszerű használat,

(c)   vis major.

8.      Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését nem vagy nem határidőben teljesíti, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségre elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne.

 

IX. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

 

1.      Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerint írásban módosíthatják.

2.      A szerződés a teljesítéssel megszűnik azzal, hogy ez utóbbi körülmény a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését nem érinti.

3.      Szerződő felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés rendes felmondással történő megszüntetését kizárják.

4.      Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult.

5.      A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha

-           Vállalkozó ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben pontos teljesítésének,

-           Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását,

-           Vállalkozónak a Szerződésben meghatározott felelősségbiztosítási szerződése a jelen szerződés időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést nem köt, vagy amennyiben a biztosítási szerződés olyan okból szűnik meg, amiért Vállalkozó nem felelős, a megszűntést követő 8 napon belül nem köt;

-           Vállalkozó a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül és a Kbt. 138. §-ába ütközően vesz igénybe az Ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez,

-           Vállalkozói kötbér összege eléri a maximumot,

-           Vállalkozó fizetésképtelenné válik, jogerős bírósági döntéssel elrendelt felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul ellene.

 

6.      Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a.       a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b.      a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

 

7.      Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő különösen, ha Megrendelő fizetési kötelezettségét, Vállalkozó erre irányú írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem teljesíti.

 

8.      Az azonnali hatályú felmondás a felmondás tényét és indokát tartalmazó írásbeli (tértivevényes postai küldemény vagy telefax) értesítés másik félhez történő igazolt megküldése napján válik hatályossá.

 

X. EGYÜTTMŰKÖDÉS

 

1.      Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.

2.      Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről.

3.      A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében

Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy a felelős műszaki vezető (MV-KÉ) vagy azzal egyenértékű

név: […]

telefon: […]

fax: […]

e-mail: […]

 

Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:

név:

telefon:

fax:

e-mail:

4.      Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik, azzal, hogy ez utóbbi körülmény nem minősül a szerződés módosításának.

5.      Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül.

 

XI. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

 

1.      Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot, dokumentumot és megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. Szerződő felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére.

 

2.      Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése előírja mi nem nyilvánítható jogszerűen üzleti titoknak.

 

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 

1.      Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárást és az annak alapján megkötött szerződés teljesítését, a szerződés módosításának jogszerűségére kiterjedően rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

 

2.      Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg.

 

3.      Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

 

4.      Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.

 

5.      A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Ptk., a Kbt. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített ajánlatételi felhívás, valamint dokumentumok előírásait kell alkalmazni.

6.      Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt értelmezendő:

1. számú melléklet:                     Árazott költségvetés

2. számú melléklet:                     Kivitelezési Ütemterv (vonalas, heti bontásban)

3. számú melléklet                      Felelősségbiztosítás

4. számú melléklet                      Átláthatósági nyilatkozat

       amelyek – terjedelmükre tekintettel – fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.

 Jelen szerződést Szerződő felek együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, azzal, hogy 2-2 eredeti példány átvételét aláírásukkal elismerik és nyugtázzák.

Kelt:………………………..

 

   ………………………………………                ………………………………………

                        Megrendelő                                                          Vállalkozó

 

…………………                                                                   …………………

jogi ellenjegyzés                                                                    pénzügyi ellenjegyzés

 


[1] Adott esetben. Ha nem közös ajánlattevők, kérjük az erre vonatkozó táblázatokat törölni!

[2] Megfelelő aláhúzandó!

[3] Megfelelő aláhúzandó

[4] Abban az esetben töltendő ki a táblázat, amennyiben az előírt tényleges tulajdonossal rendelkezik ajánlattevő. Előírt tényleges tulajdonos hiányában a b) pontban lévő nyilatkozat meghagyását kérjük, és a jelen a) pont szövegezést áthúzással kérjük jelölni.

[5] Amennyiben a leírt szöveg nem megfelelő, kérjük a szövegezés törlését, vagy áthúzását.

[6] Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy kérjük ezt a nyilatkozatot beszerzési részenként kitölteni szíveskedjen!

[7] Amennyiben nem kíván ajánlattevő alvállalkozót bevonni a teljesítésbe, úgy azt kérjük ebben a pontban jelezni!

[8] Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy kérjük ezt a nyilatkozatot beszerzési részenként kitölteni szíveskedjen!

[9] Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Erre vonatkozóan külön iratminta nem kerül kibocsátásra!)

[10] Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy kérjük ezt a nyilatkozatot beszerzési részenként kitölteni szíveskedjen!

[11]Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

[12] Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű iratot, úgy e pont szövegezését kérjük áthúzással jelölni, vagy törölni

[13] Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű iratot, úgy e pont szövegezését kérjük áthúzással jelölni, vagy törölni

[14] A megfelelő aláhúzással jelölendő

[15] A megfelelő aláhúzással jelölendő

[16] Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot tenni, illetve előleget igényelni, kérjük az adott részek számát külön-külön megjelölni.

[17] A szerződéskötést megelőzően, vállalkozó ajánlata alapján kerül kitöltésre

[18] A szerződéskötést megelőzően, vállalkozó ajánlata alapján kerül kitöltésre

[19] A szerződéskötést megelőzően, vállalkozó ajánlata alapján kerül kitöltésre