az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan
megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése
1 / 56
FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Balatonfüredi Tankerületi Központ
által
az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan
megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése
tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban) Kbt. III. Része szerinti,
a 115. § (1) bekezdése alapján indított nyílt közbeszerzési eljáráshoz
Ellenjegyzem:
dr. Víg Levente
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00354
2018. január 22.
2 / 56
TARTALOMJEGYZ ÉK
TAR TALOMJEGYZ ÉK ....................................................................................................... 2
I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK ....................................................................... 3
1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ................................................................................ 3
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI .................... 4
3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS ..................................................................................... 5
4. A DOKUMENTUM BIZALMAS JELLEGE .................................................................... 5
5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ......................................................... 5
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK .................................. 5
7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI ......................................................... 6
8. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK ............................................ 8
10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA .................................................................................. 9
11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA .................................................................................... 9
13. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ........................................................................................ 12
14. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE .................................................................................... 12
14. A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS .................................... 12
15. A FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ ADATAI .. 15
II. MINTÁK ............................................................................................................................. 16
III. SZERZŐDÉSTERVEZET ................................................................................................ 34
IV. MŰSZAKI LEÍRÁS ............................................................................................................ 56
3 / 56
I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a célja, hogy a Kbt. alapelveinek, és
rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse ajánlattevők részére a megfelelő
ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében, az eljárást megindító felhívás előírásai mellett a jelen
dokumentum nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentum
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan;
esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései tekintendők
elsődlegesnek.
Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban
foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat
és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint,
hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Ajánlatkérő: Balatonfüredi Tankerületi Központ
Ajánlattevő: A Kbt. 3. § 1. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a
közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
Ajánlattételi felhívás: 2018. január 22. napján az ajánlattételére kiválasztott ajánlattevők
számára közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás
Dokumentum: Az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel
elősegítésére szolgáló jelen részletes közbeszerzési dokumentum
(dokumentum), valamennyi mellékletével együtt. A közbeszerzési
dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlati felhívásban
foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a közbeszerzési
dokumentumok az ajánlati felhívással együtt kezelendőek. Az ajánlati
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek
esetleges ellentmondása esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.
Ajánlat: Az ajánlati felhívásban a jelen dokumentumban foglaltakra az
ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.
Alvállalkozó: A Kbt. 3. § 2. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog
alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót,
forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
4 / 56
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI
Esemény megnevezése Dátum Időpont
Ajánlati felhívás megküldése 2018. január 22. -
Helyszínbejárás 2018. január 25. 10:00 óra
Ajánlattételi határidő 2018. február 5. 10:00 óra
Ajánlatok felbontásának időpontja 2018. február 5. 10:00 óra
Összegezés megküldésének várható időpontja legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártát követő 60 napon belül, illetve
adott esetben a Kbt. 70. § (2)
bekezdése szerint meghosszabbított
időtartamon belül.
Szerződéskötés várható időpontja legkorábban az írásbeli összegezés
megküldésének napjától számított 6.
napon, kivéve a Kbt. 131. § (8)
bekezdésében meghatározott esetet.
5 / 56
3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban, illetőleg a
dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől. Az ilyen kérelmeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben
írásban kell az ajánlatkérőhöz eljuttatni (levélben, telefaxon, e-mailen). Szóban kiegészítő
tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (e-mail címet,
faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles írásban megadni az
Ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik napot tekinti.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ahhoz, hogy az ajánlatkérő észszerű időben képes
legyen válaszolni az ajánlattevők által megküldött kiegészítő tájékoztatás-kérésekre szükségszerű,
hogy ezek észszerű időben érkezzenek be az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő minden esetben
észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás-kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta
előtti hatodik napon az ajánlatkérőhöz beérkezik.
Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy ha a dokumentum valamely eleme semmis, ha
a dokumentumon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a
dokumentum valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A dokumentum semmisnek
nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem
alkalmazandó.
A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva
ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi
információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám,
fax szám, elektronikus levelezési cím.
4. A DOKUMENTUM BIZALMAS JELLEGE
A dokumentum kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban
semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással
nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentumot, sem annak részeit vagy másolatait nem
lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára.
5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőt terhelik.
Az Ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben
felmerült bármely kiadásait, illetve nem felel veszteségekért, amelyek a helyszín esetleges
megtekintésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek
fel.
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentumban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és benyújtania.
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a
beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–
6 / 56
kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és ajánlatkérő által
– a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik.
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen
közbeszerzési dokumentumban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban
meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat
érvénytelenségét vonhatja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly
módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen
közbeszerzési dokumentumban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a
jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja.
Ahol az ajánlati felhívás vagy a jelen dokumentum egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot
kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell.
A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a
72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet
is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia az alábbi sorrendben:
Ajánlattevő által az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandó dokumentumok
1. Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya feltüntetésével)
2.
Az ajánlati dokumentumban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (1. sz.
melléklet)
3.
Tartalomjegyzék (amelynek felhasználásával az ajánlatban található dokumentumok
oldalszámozás alapján megtalálhatóak)
4. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (2. sz. melléklet)
5.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, a Kbt.
66. § (4) bekezdésére, a Kbt. 66. § (6) bekezdésére (3. sz. melléklet)
6.
Az ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet/személy nyilatkozata a Kbt. 114. § (2)
bekezdésére – amennyiben szükséges (4. sz. melléklet)
7. Az ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses vagy
7 / 56
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint - amennyiben szükséges
8. Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása - amennyiben szükséges
9. Meghatalmazás – amennyiben szükséges
10.
Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult)
cégképviselők aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy
ezekkel egyenértékű dokumentuma
11. Nyilatkozat a változásbejegyzési eljárásra (5. sz. melléklet)
12. Igazoló dokumentumok változásbejegyzési eljárásról (adott esetben)
13. Felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat (6. sz. melléklet)
14. Felelősségbiztosítás igazolása – adott esetben
15. Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozat (7. sz. melléklet)
16. Árazott költségvetés
17.
A 1. számú értékelési részszempontokra vonatkozó igazolásként az adott szakember saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (8. sz. melléklet)
18. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok (adott esetben)
Ajánlattevő által - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - benyújtandó
dokumentumok
19.
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
(9. sz. melléklet)
20.
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja tekintetében (10. számú
minta)
21.
Szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat [ajánlati
felhívás III.1.3) M.2.] (11. sz. melléklet)
22. Szakember nyilatkozata a rendelkezésre állásáról (12. sz. melléklet)
23. Szakember szakmai önéletrajza (13. sz. melléklet)
24. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok (adott esetben)
A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni. A
nyilatkozatok, illetve igazolások a Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel egyszerű másolatban is
benyújthatóak, azonban az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolati
példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a cégszerűség (bélyegző) alaki
kellékeinek ellenőrzésére.
Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok
tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat köteles alkalmazni, azaz cég- és egyéb
adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott
által aláírni. Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a közbeszerzési
dokumentum nem tartalmaz nyilatkozatmintát, ajánlattevők igazolásaikat, nyilatkozataikat az
ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. által megkövetelt formában
kötelesek megtenni.
8 / 56
8. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK
Az ajánlat eredeti írásbeli példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére
egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, amelynek
felhasználásával a dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak.
Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 (egy) eredeti papír alapú és 1 (egy) példány
elektronikus formátumban (DVD/CD-ROM) kell benyújtani, „pdf” formátumban. Az eredeti és
az elektronikus másolati példányok közötti bármilyen eltérés esetén az eredeti példány tartalma a
mérvadó!
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
„Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben
kivitelezési feladatok elvégzése – ajánlat”
„Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel, haladéktalanul a közvetlen
címzetthez továbbítandó!”
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor
került.
A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon továbbá fel kell tüntetni:
„Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben
kivitelezési feladatok elvégzése- ajánlat”
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.
Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az
ajánlattevő viseli.
A csomagoláson továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha
a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen
szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.
9. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
Az ajánlatok személyes benyújtásának helye: az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt címen.
Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat a benyújtási határidő
lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra, kivéve, ha a
felbontás nélkül nem állapítható meg az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevő személye.
9 / 56
Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig
bontatlanul megőrzi.
Az ajánlatot postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással
kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes
kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.
10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye),
valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülnek. A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen, akik képviseleti
joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni. Az ajánlat felbontásáról az ajánlatkérő
jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek.
11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
Az ajánlatokat az ajánlatkérő bírálóbizottsága értékeli az ajánlati felhívásban meghatározott
értékelési szempontok alapján.
Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el, Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat - a Kbt. 69. §
rendelkezése alapján is - az alábbiak szerint bírálja el:
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata, előzetes ellenőrzése során elfogadja az alkalmassági
követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére ajánlattevő nyilatkozatát, valamint
minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71. § szerinti
bírálati cselekményeket elvégezni
- Ajánlatkérő a bírálat eredményeként megfelelőnek ítélt ajánlatot tevő ajánlattevőkkel tárgyal
- Ajánlatkérő a tárgyalásokat követően a végleges ajánlatokat az ajánlati felhívás szerinti
értékelési szempontok alapján értékeli,
- Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - illetve az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt - felhívja a kizáró okok és az
alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására
- A benyújtott dokumentumok körében Ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség
szerint a Kbt. 71. § –72. § szerinti bírálati cselekményeket alkalmazza.
Az ajánlatok értékelési módszere:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az eljárást
megindító felhívásban meghatározottak szerint.
10 / 56
Értélkelési részszempont megnevezése
Értékelési
részszemponthoz
rendelt súlyszám:
1. számú részszempont: Felelős műszaki vezető szakmai
tapasztalata (az ajánlattételi felhívás M.1 pontjában megjelölt
szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített
időtartama)
30
2. Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) 70
Az gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-100 pont.
1. számú értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt
szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet
szakmai tapasztalatának összesített időtartama
Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás
III.1.3) M.1. pontja vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a
névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői
(amennyiben ilyen jogosultsággal a vizsgált időszakban rendelkezett vagy rendelkezik) és/vagy
építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett, egész hónapban kifejezett szakmai
tapasztalatának összesített időtarrama képezi. A névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt
gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, a teljes, névjegyzékbe vételhez
szükséges kötelezően előírt gyakorlati idővel együtt bemutatott szakmai tapasztalat ismertetését
pedig a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni: az adott projekt vonatkozásában az év, hónap
adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és
záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró
hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, kizárólag a munkaterület átadástól
a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot. Az értékelési szempont vonatkozásában az egyenes
arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre
a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok,
a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz.
melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. Ajánlatkérő a maximálisan
(legkedvezőbbként) előírt 60 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan
megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a
pontszámot. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg egyetlen, előírt tárgyú és értékű szakmai
tapasztalatot, az értékelési pontszáma 0 értékű lesz. A részszempont súlyszáma: 30.
Az 1. számú értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (60 hónap) időtartamú és az annál
hosszabb időtartamú vállalások esetén is Ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával azonos
értékelési pontszámot (100) ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása
során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere
11 / 56
tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × ((P max - P min) + P min))
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. számú értékelési részszempont (összesített nettó vállalkozói díj, Ft)
Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás teljes körű
kivitelezésére megajánlott, HUF-ban kifejezett egyösszegű átalányárnak minősülő nettó vállalkozói
díj képezi, melyet az árazatlan költségvetési kiírás tervdokumentáció műszaki tartalmának megfelelő
beárazásával kell megadni. Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon fel kell
tüntetnie. Az egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának
ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni: A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes ajánlattevő ajánlati árának) kellő
fedezetet kell biztosítania az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott
építési munkák szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség
tekintetében, az esetleges többletmunkák kockázatát – jogszabály vagy a szerződés eltérő
rendelkezése hiányában - nyertes ajánlattevő köteles viselni. A nyertes ajánlattevő által megajánlott
ajánlati ár a szerződés szerinti teljes munkára vonatkozik. Az ajánlatban szereplő áraknak fix
áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem
tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok
tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM,
különböző díjak és illetékek stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti
árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar
forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A
legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra,
míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan
arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján
[Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pontba) alpont - KÉ 2016. december 21.].
Az ajánlatkérő a 6. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás
módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × ((P max - P min) + P min))
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
12 / 56
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Valamennyi részszempont vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott
pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd
valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Amennyiben a fenti képletek és
módszer alkalmazása során tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot
fog használni a pontszámítás során).
12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta
szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – az összegezésben történő megnevezése
esetében – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal
meghosszabbodik
13. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződést az írásbeli összegezés megküldésének napjától
számított 6. napon köti meg, az ajánlati felhívásban, a dokumentumban, továbbá a nyertes
ajánlatban foglaltak szerint. Amennyiben az érintett nap munkaszüneti nap, úgy a szerződéskötésre
az azt követő első munkanapon kerül sor.
14. A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a
nevét és elérhetőségét, amelyeknél az Ajánlattevők információt kérhetnek azokról a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabály(ok) vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés(ek), illetve a Kbt. 4. sz. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő a tárgyi közbeszerzési eljárásban
megkötendő szerződés(ek) teljesítése során. Ajánlatkérő a teljesítés helyével/helyeivel
összefüggésben felhívja az Ajánlattevők figyelmét az ajánlati felhívás vonatkozó pontjára.
Előzőekkel összefüggésben Ajánlattevők az alábbi helyeken tájékozódhatnak:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: +36-1-896-3002
Fax: +36-1-795-0884
13 / 56
E-mail: dDUpPVwuvNeQRoqB9Y3rzYlhN3bXVua2FmZWx1Z3llbGV0aS1mb29AbmdtLmdvdi5odQ==
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: +36-1-896-2902
Fax: +36-1-795-0880
E-mail: lOKkIWbHO9Ejz0c4OZOZm9nbGFsa296dGF0YXMuZmVsdWd5ZWxldGktZm9vQG5nbS5nb3YuaHU=
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: +36-1-795-3168
Fax: -
E-mail: vwGcLRCrECkgPhZft8cjZNljNNdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1
Földművelésügyi Minisztérium
Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: BMjHViPEnSvBEKiP613W0MNaW5mb0BmbS5nb3YuaHU=
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon: +36-1-224-9100
Fax: +36-1-224-9163
E-mail: JXtPeQeabPtMs9MWMTjmlcMb3JzemFnb3NAem9sZGhhdG9zYWcuaHU=
Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztály
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
Telefon: +36-1-216-2901, +36-1-323-3600
Fax: +36-1-323-3602
E-mail: TqXFqAv6zr3j0jYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3otbXZAb21tZi5nb3YuaHU=,
bwuI2QMYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=
Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztály
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
Telefon: +36-1-216-2901, +36-1-323-3600
Fax: +36-1-323-3602
E-mail: vZkkvUXpDa5DMcBJYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3otbXVAb21tZi5nb3YuaHU=,
JAQoRrxTzphxfjIr9lUUUUZNYJYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=
14 / 56
Budapest Főváros Kormányhivatala
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.
Postacím: 1365 Budapest 5. Pf. 167.
Telefon: +36-1-896-2104, +36-1-896-0468
Fax: +36-1-237-4876
E-mail: xHCItmtaHewxbLw6jYIETMaXN6LmlnYXpnYXRvc2FnQGJma2guaHU=, yZhQEtnLKwIx2T2Z3lhbWhpdmF0YWwuYnVkYXBlc3RAYmZraC5nb3YuaHU=
Pest Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
Telefon: +36-1-236-3900
Fax: +36-1- 236-3999
E-mail: wLyCk9ZJd0jYMWTcGVzdC1raC1tbXN6c3otbXZAb21tZi5nb3YuaHU=, EaGOUBIGD5J0Yj0cGVzdC1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=
Pest Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
Telefon: +36-1-236-3900
Fax: +36-1- 236-3999
E-mail: BRccPInRidYD2zZcGVzdC1raC1tbXN6c3otbXVAb21tZi5nb3YuaHU=, ubtjKI3NETcGVzdC1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=
Pest Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
1082 Budapest, Kisfaludy utca 9.
Postacím: -
Telefon: +36-1-460-2203
Fax: -
E-mail: JEazDaUBVI4DWzmZ3lhbWhpdmF0YWxAcG1raC5odQ==
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Postacím: -
Telefon: +36-1-478-44000
Fax: -
E-mail: fGtPaEbtWVFdMua5jMFGha296ZXBkdW5hdm9sZ3lpQHpvbGRoYXRvc2FnLmh1
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.
Postacím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.
Telefon: +36-88-885-930, +36-88-885-940
15 / 56
Fax: +36-88-424-477/110
E-mail: QiwFQTzMKdeYfdODfI7ZYB0Q1zdmVzenByZW0ubXVua2F2ZWRlbGVtQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==,
SVFDCEmiGvc2EBdmVzenByZW0ubXVua2F1Z3lAdmVzenByZW0uZ292Lmh1
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Postacím: -
Telefon: +36-88-550-499
Fax: -
E-mail: lajOvhytLzzDxngI6ZmZG2kdmVzenByZW0uZ3lhbXVneUB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=
15. A Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai
Név.: dr. Víg Levente, lajstromszám: 00354
16 / 56
II. MINTÁK
17 / 56
1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
Önálló ajánlattétel esetén 1:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy levelezési címe:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy telefax száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Közös ajánlattétel esetén 23:
Közös ajánlattevők neve:
Közös ajánlattevők 1. tagjának neve:
Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye:
Közös ajánlattevők 1. tagjának
cégjegyzékszáma:
Közös ajánlattevők 2. tagjának neve:
Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye:
Közös ajánlattevők 2. tagjának
cégjegyzékszáma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy levelezési címe:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy telefax száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
1 Közös ajánlattétel esetén törlendő.
2 Önálló ajánlattétel esetén törlendő.
3 Közös ajánlattétel esetén azt valamennyi ajánlattevő, vagy a meghatalmazott képviselő által cégszerűen aláírva kell az
ajánlathoz csatolni.
18 / 56
Ajánlat tárgya:
1. számú rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00441 azonosítószámú, „Gógánfai Fekete István
Általános Iskola Dabronci Telephelye nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési
határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Az eljárást megindító felhívás M.1.
pontjában megjelölt szakember
névjegyzékbe vételhez szükséges
kötelezően előírt gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalatainak
összesített időtartama (egész hónapban
megadva)
hónap
Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft
2. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji Tatay
Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre
prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Az eljárást megindító felhívás M.1.
pontjában megjelölt szakember
névjegyzékbe vételhez szükséges
kötelezően előírt gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalatainak
összesített időtartama (egész hónapban
megadva)
hónap
Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft
3. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00439 azonosítószámú „A Csabrendeki Általános
Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű
átalányáron.
4. Az eljárást megindító felhívás M.1.
pontjában megjelölt szakember
névjegyzékbe vételhez szükséges
kötelezően előírt gyakorlati időn
felüli többlet szakmai
tapasztalatainak összesített
időtartama (egész hónapban
megadva)
hónap
Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft
5. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00467 azonosítószámú, A Balatonfüredi Radnóti
Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre
prognosztizált egyösszegű átalányáron.
19 / 56
Az eljárást megindító felhívás M.1.
pontjában megjelölt szakember
névjegyzékbe vételhez szükséges
kötelezően előírt gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalatainak
összesített időtartama (egész hónapban
megadva)
hónap
Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft
6. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00440 azonosítószámú „A Ramassetter Vince
Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre
prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Az eljárást megindító felhívás M.1.
pontjában megjelölt szakember
névjegyzékbe vételhez szükséges
kötelezően előírt gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalatainak
összesített időtartama (egész hónapban
megadva)
hónap
Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft
…, 2018. … hó … nap
……………………………………………
…
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
20 / 56
2. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉRE
Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………...……
kötelezettség-vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az „EFOP-4.1.3-17
pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő közbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban foglalt
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Tudomásul vesszük, hogy az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum
adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.
Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt
nem változtathatjuk meg.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott
ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik
a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az
eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.4
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlat elkészítése során figyelembe vettem.5
Cégünk nyertessége esetén kötelezettséget vállalunk a szerződéstervezet tartalmának
megfelelő szerződés megkötésére és teljesítésére.
A szerződéstervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük
ajánlatunk Felolvasólapján meghatározott ellenszolgáltatási összegért.
…………………… , 20.... ............................. hó ..... nap
........….…………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
4 Amennyiben az ajánlat tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető.
5 Amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás. Egyebekben ez a pont törölhető.
21 / 56
3. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSÉRE, A KBT. 65. §
(7) BEKEZDÉSÉRE, A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSÉRE, A KBT. 66. § (6)
BEKEZDÉSÉRE6
Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég
megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői
1. kijelentem/kijelentjük, hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g)-k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.
2. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági
feltételeknek – ideértve a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott feltételeket –
maradéktalanul megfelel.
3. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő
a) olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén7 jegyeznek
VAGY
b) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ennek megfelelően
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy8
ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontjai szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos9 neve és állandó lakóhelye a következő:
6 A megfelelő rész aláhúzásával vagy a nem kívánt szövegrészek törlésével vagy áthúzásával kitöltendő.
7 Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott
piacot kell érteni.
8 A megfelelő francia bekezdés aláhúzásával vagy a nem kívánt szövegrészek törlésével vagy áthúzásával kitöltendő.
9 A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
22 / 56
Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye
VAGY
ajánlattevőnek nincsen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontjai szerint
definiált tényleges tulajdonosa.
4. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő jelen közbeszerzéssel összefüggésben a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolásához
a) nem támaszkodik más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására;
VAGY
b) az alábbiakban meghatározott szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására támaszkodik:
A szervezet (személy)
megnevezése
A szervezet (személy)
székhelye
Az alkalmasság megjelölése,
amelynek igazolása
érdekében ajánlattevő
erőforrást von be10
5. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő
a) jelen közbeszerzéssel összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni;
VAGY
b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván alvállalkozót igénybe venni:
(feladat megnevezése)
(feladat megnevezése)
Kijelentem/kijelentjük, hogy a b) alpontban megnevezett részek (feladatok) tekintetében
ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni:
Alvállalkozó megnevezése Alvállalkozó székhelye
A közbeszerzés azon
része, amelynek
teljesítésében
közreműködik
7. kijelentem/kijelentjük, ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV.11 törvény 3. §-a értelmében
10 Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése szükséges
11A kis- és középvállalkozások meghatározása a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján:
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
23 / 56
kisvállalkozásnak minősül
mikrovállalkozásnak minősül
középvállalkozásnak minősül
nem tartozik a törvény hatálya alá
…, 2018. … hó … nap
……………………………………………
…
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése
- tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése
esetében.
(6) Ahol jogszabály KKV-t, mikro-, kis- és középvállalkozást, illetve kis- és középvállalkozást említ, azon - ha törvény másként nem
rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.
24 / 56
4. sz. melléklet
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ GAZDASÁGI
SZEREPLŐ NYILATKOZATA A KBT. 114. § (2)
BEKEZDÉSÉRE12
Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég
megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-
4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő által az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő kapacitása(i) útján igazolni kívánt – az ajánlat(tételi)
felhívásban előírt - alkalmassági követelmények teljesülnek, azoknak a gazdasági szereplő
maradéktalanul megfelel.
…, 2018. … hó … nap
……………………………………………
…
(alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
12Jelen minta kitöltése és benyújtása kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más
szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása céljából.
25 / 56
5. sz. melléklet
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég
megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-
4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy13
társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;
VAGY
társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan
csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányát.
…, 2018. … hó … nap
……………………………………………
…
(alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
13A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.
26 / 56
6. számú melléklet
A biztosítási szerződés megkötésének vállalásáról szóló nyilatkozat
Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég
megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-
4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy14
legalább: 20 millió forint/év kárösszegű, legalább: 10 millió forint/káreseménykárértékű,
CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással rendelkezik, és a már meglevő
érvényes kötvény egyszerű másolatát az ajánlathoz csatoljuk;
biztosítással rendelkezik, de a kárértéke nem éri el az előírt feltételeket, azonban vállaljuk,
hogy nyertességünk esetén az előírt biztosítási szerződést megkötjük;
biztosítással egyáltalán nem rendelkezik, azonban vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az
előírt biztosítási szerződést megkötjük.
…, 2018. … hó … nap
……………………………………………
…
(alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
14A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.
27 / 56
7. számú melléklet
Teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat
Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég
megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-
4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt
feltételeknek megfelelő teljesítési biztosítékot határidőben rendelkezésre bocsátjuk.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírt módok közül az alábbi
szerint kívánjuk teljesíteni:15
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével, átutalásával,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
…, 2018. … hó … nap
……………………………………………
…
(alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
15A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.
28 / 56
8. sz. melléklet
Szakmai önéletrajz mintája az 1-3. számú értékelési részszempontra vonatkozó vállalás
igazolására
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség, képzettség
AZ ELŐÍRT KATEGÓRIÁRA JELÖLT SZAKEMBER SZAKMAI
TAPASZTALATÁNAK ISMERTETÉSE
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Az ajánlattételi felhívás M.1. pontja
szerinti felelős műszaki vezetői és/vagy
építésvezetői, és/vagy építésirányítói
feladatkörben pozícióban
szerzettszakmai tapasztalat ismertetése,
az építési beruházás kezdési és
befejezési időpontjainak (legalább év,
hónap pontossággal) feltüntetésével
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Kelt:
………………………………
Aláírás
29 / 56
9. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A 321/2015. (X. 30.) KORM.
RENDELET 17. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég
megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői az „…” tárgyú
közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik/esnek, és − amennyiben az ajánlatban alkalmassági
igazolásában részt vevő szervezetet jelöltünk meg − az általunk alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott
kizáró okok hatálya alá.
…, 2018. … hó … nap
……………………………………………
…
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
30 / 56
10. sz. melléklet
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 31.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja tekintetében
Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég
megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői – az eljárást
megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után – kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdés b)
pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően a(z)
………………………… (cég megnevezése), mint az ajánlattevő / a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti
esetben az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő más szervezet16,
az eljárást megindító felhívás M.1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel
vonatkozásában az alábbi szakember(eke)t kívánja bevonni a teljesítésbe:
Ssz.
Alkalmassági
minimumkövetelmény
Szakember
megnevezése
Munkavállaló
igen/nem
Szakember
jogosultsági
száma és elérési
útvonal (adott
esetben)17
1. M.1. pontja szerinti
alkalmassági követelmény
…, 2018. év … hónap … nap
……………………………………………
…
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
16 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni.
17 A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultság, a kamarai nyilvántartási szám és a jogosultság ellenőrzésére
szolgáló elektronikus elérési út linkje, amennyiben a szakember rendelkezik névjegyzéki nyilvántartással.
31 / 56
11. sz. melléklet
SZAKEMBER NYILATKOZATA RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ………………………… ajánlattevő által
ajánlott szakember kijelentem, hogy részt veszek „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében,
öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok
a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az
önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozom továbbá, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan,
amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.
…, 2018. év … hónap … nap
……………………………………………
…
(szakember aláírása)
32 / 56
12. sz. melléklet
Szakmai önéletrajz mintája
az ajánlattételi felhívás M.1. pontja szerinti pozícióra jelölt szakember esetében
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség, képzettség
FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
(adott esetben)
Felelős műszaki vezetői
meghatározott
jogosultság
kategóriaszáma:
Kamarai nyilvántartási
szám:
Jogosultság
ellenőrzésére szolgáló
elektronikus elérési út
linkje:
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése
AZ ELŐÍRT KATEGÓRIÁRA JELÖLT SZAKEMBER SZAKMAI
TAPASZTALATÁNAK ISMERTETÉSE
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, kezdési
és befejezési időpontjai (legalább év,
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
33 / 56
hónap pontossággal)
Kelt:
………………………………
Aláírás
34 / 56
III. SZERZŐDÉSTERVEZET
35 / 56
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Név: Balatonfüredi Tankerületi Központ
Képviseli: Szabó Lajos Konrád tankerületi igazgató
Székhely: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.
Adószáma: 15834993-2-19
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Bankszámla száma: 10048005-00336932-30005008
- mint Építtető - a továbbiakban: „Megrendelő” vagy „Építtető” - másrészről a
Név: [*]
Képviseli: [*]
Székhely: [*]
Postacím: [*]
Telefon: [*]
Telefax: [*]
Cégjegyzékszám: [*]
Adószáma: [*]
Vállalkozó kivitelezők
nyilvántartása szerinti
nyilvántartási száma:
[*]
Számlavezető bank: [*]
Bankszámla száma: [*]
mint Vállalkozó kivitelező - a továbbiakban: „Vállalkozó” vagy „Kivitelező”.
(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az
alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”)
rendelkezései, alapján.
I. FOGALOMMAGYARÁZAT
Jelen szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a következők
szerint rögzített:
Alvállalkozó: egyrészt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 2. § m) pontja szerinti alvállalkozó
kivitelezők, továbbá a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók.
Többletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti fogalom, eltérően a 191/2009. Korm.
rendelet.
Pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti fogalom, eltérően 191/2009. Korm. rendelet 2.
§ e) pontja szerinti fogalomtól.
Teljesítésigazolási Szakértő Szerv (TSzSz): az építmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az
36 / 56
építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerint létrehozott szervezet.
Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. Korm. rendelet 13-14.
§-a szerinti szereplője.
Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. Korm. rendelet 16. §-a
szerinti szereplője.
Szerződés: a jelen szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező dokumentumok, így
a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontját.
Felek rögzítik, hogy a fentebb felsorolt jogszabályokra vonatkozó hivatkozás úgy értelmezendő,
hogy az magában foglalja az adott jogszabály módosítását is, illetve az adott jogszabály helyébe lépő
jogi aktust; különösen, ha a folyamatban lévő ügyekre való alkalmazás a hatályba léptető
rendelkezések alapján egyértelműen megállapítható.
II. ELŐZMÉNYEK
1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan
megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése "elnevezéssel Kbt. Harmadik része szerint, a
Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján ajánlati felhívás megküldésével induló közbeszerzési eljárást
folytatott le (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).
2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy
Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek jelen közbeszerzési
szerződést kötik egymással.
III. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
1. Felek jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési Eljárásban
közölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes
ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg.
2. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
minősülnek a közbeszerzési dokumentumok – ide értve az esetleges módosításokat, kiegészítő
tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajánlatkérői válaszokat, – és az ajánlat tartalma.
3. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás,
értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az
irányadó.
4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:
4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján jelen szerződés részét (tartalmát) képezik - az eljárás során
alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre
kerültek:
Felelős műszaki
vezetői
meghatározott
jogosultság
Szakember
megnevezése:
Kamarai névjegyzék
szerinti nyilvántartási
szám:
A kamarai
névjegyzékbe
vételhez szükséges
kötelezően előírt
37 / 56
kategóriaszáma gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalat
időtartama (hónap)
a 266/2013. (VII.
11.) Korm.
Rendelet, 1.
melléklet IV. 1.
rész 2. pontja
szerinti "MV-É"
kategória
A Vállalkozó által az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ajánlatában megjelölt
szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az előírt kategória
szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal. A fenti jogosultságnak a szerződéskötés
időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján.
4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.
§-a alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni;
b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a
szerződő fél tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a Közbeszerzési Eljárásból.
38 / 56
4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
4.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 138.-140. §-a és a 142. §-a értelemszerűen irányadó.
4.8. A szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-a irányadó.
Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell
eljárni.
IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Építtető megrendeli, Kivitelező elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési Eljárás
során meghatározott alábbi feladatok ellátását:
1. számú rész esetében: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00441 azonosítószámú, „Gógánfai Fekete
István Általános Iskola Dabronci Telephelye nevelési-oktatási infrastrukturális
környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a
teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
2. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji
Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre
prognosztizált egyösszegű átalányáron.
3. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00439 azonosítószámú „A Csabrendeki
Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű
projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált
egyösszegű átalányáron.
4. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00467 azonosítószámú, A Balatonfüredi
Radnóti Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési
határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
5. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00440 azonosítószámú „A Ramassetter
Vince Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési
határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
39 / 56
Az építési beruházás nem hatósági engedélyhez kötött.
2. Az építési munkaterület címe:
az 1. számú rész esetében: Gógánfai Fekete István Általános Iskola, 8345 Dabronc,
Kossuth u. 53.
a 2. számú rész esetében: Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola, 8258
Badacsonytomaj, Kert u. 8.
a 3. számú rész esetében: Csabrendeki Általános Iskola, 8474Csabrendek, Kinizsi u.
a 4. számú rész esetében: Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, 8230
Balatonfüred, Nádor u. 17.
az 5. számú rész esetében: Sümeg, Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, 8330
Sümeg, 8330, Árpád u. 5.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megvizsgálta az Építtető által
rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt és költségvetést. Vállalkozó viseli annak a
jogkövetkezményét, amely abból a hiányosságból, hibából származik, amit elvárható szakmai
gondosság mellett észlelnie kellett volna, illetve amelyről a Megrendelőt nem figyelmeztette. Ha a
terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező
késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni, ellenkező esetben ennek
következményeit viselni köteles.
4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül az esetleges
teljesítési szakaszoktól.
5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles – külön díj és költségigény nélkül – elvégezni a felmerült
többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés átalányáras megállapodásnak minősül.
6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó – erre vonatkozó megállapodás szerint - a pótmunkák közül
- a műszaki szükségesség miatt; vagy
- a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles
elvégezni.
7. A műszaki szükségesség miatti pótmunkákra vonatkozóan szerződésmódosításra kerül sor,
amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának.
8. A Vállalkozó által kezdeményezett pótmunka megrendelésének és elvégzésének előfeltétele, hogy
annak műszaki indokoltságát a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr jóváhagyja.
V. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A
TELJESÍTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE
1. A szerződés teljesítési határidői: A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d)
pontja szerinti tervszolgáltatási határidő kapcsán Felek rögzítik, hogy a kivitelezési
tervszolgáltatásra a Közbeszerzési Eljárás során sor került.
3. A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő az
építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a
szerződés hatályba lépésétől számított három munkanapon belül köteles átadni, melynek
megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület
átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és
vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterület lehatárolása és figyelmeztető táblák elhelyezése
Vállalkozó feladata.
40 / 56
4. Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: a szerződés hatályba lépésétől számított
3 munkanapon belül.
A munkaterület átadásának tervezett napja:
1. számú rész esetében:
2018. március-április: kültéri munkálatok megkezdése, végzése az iskolaudvaron. 2018.
augusztus 10.: kültéri munkálatok befejezése az iskolaudvaron.
2. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji
Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre
prognosztizált egyösszegű átalányáron.
3. számú rész esetében:
A kivitelezési feladatok legkorábban 2018. június 15-től kezdődhetnek. A kettő nagy
épületrész egyikére (Nagyépület 8 teremmel, vagy a Forfa épület a tornateremmel 8 terem)
szüksége van az intézménynek a kétműszakos munkarend miatt. Az egyik épület teljes
elkészülte után adható át a másik épületet a munkálatokhoz.
4. számú rész esetében:
A kivitelezési feladatok (villamosság felújítása, folyosók, egyes tantermi részek felújítása)
várhatóan nagyobb részt a nyári tanítási szünetben végezhető. Ennek kezdete 2018.06.25.
de részlegesen 2018.06.18-tól, mivel azon a hétben az intézmény csak a tanárit és az
igazgatói irodát használja.
Ami a tanítási időszakban elvégezhető:
- beépített szekrények
- hangosítás-felújítás
- a szabadtéri építkezés, felújítás (súlylökő-kör, szabadtéri kosárpalánkok
cseréje)
- iskolai bútorok beszerzése, cseréje.
Ezek egy része akár tanítás alatt, néhányuk pl. délutáni, tanítási időszak után végezhető,
előzetes egyeztetés mellett.
5. számú rész esetében:
Az alábbi munkanapokon biztosítható a munkaterület:
2018. március 28. 29. 30.
2018. április 4. 5. 6.
2018. április 9-13.
2018. április 16-21.
2018. április 23-27.
2018. május 2. 3. 4.
2018. május 7-11.
2018. május 14-18.
2018. május 22. 23. 24. 25.
2018. május 28. 29. 30. 31.
41 / 56
2018. június 1.
2018. június 4-8.
2018. június 11-15.
2018. június 18-tól nyári szünet ideje alatt
A szerződés hatálybalépése és a munkaterület átadásának tervezett időpontja a feltételes
közbeszerzést indokoló körülmény bekövetkeztétől, illetőleg a közbeszerzési eljárás esetleges
elhúzódására tekintettel módosulhat. A szerződés teljesítésének véghatárideje (műszaki átadásátvételi
eljárás megkezdésének napja): 2018. augusztus 15.
A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama: 30 nap. Vállalkozó a Megrendelő előzetes jóváhagyása
mellett előteljesítésre jogosult.
5. A jogerős építési engedélyezési dokumentációban és az ajánlati tervekben foglaltak alapján
vállalkozónak kiviteli tervet kell készíteni és annak szükséges hatósági és egyéb érintett ügyfelekkel
való egyeztetéseit le kell folytatni, különös tekintettel a közműveket üzemelő szervezetekkel,
amelyre őt jogszabály, valamely hatósági előírás vagy a munka jellege kötelezi. A közműegyeztetések
jegyzőkönyveit a tervdokumentációhoz csatolni szükséges. A kiviteli tervezéshez szükséges
esetleges további tervezési alapadatok beszerzése a tervezési feladat részét képezik. A kiviteli tervek
elkészítésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 30. nap. A határidőbe nem tartozik
bele a szükséges hatósági és egyéb érintett ügyfelekkel, közműveket üzemelő szervezetekkel való
egyeztetések időtartama, továbbá a határidőn belül átadott kiviteli tervekkel kapcsolatos esetlegese
megrendelői észrevételek átvezetése, tervek ez alapján történő átdolgozásának időszükséglete.
7. Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult gyakorolni
a Ptk. 6: 151. §-a (előzetes szerződésszegés) alapján a késedelemből eredő jogait.
8. Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési
munkaterületen. A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója a Megrendelő
műszaki ellenőre.
9. A teljesítés dokumentálása (építési napló): Felek a jelen Szerződés szerinti építőipari
kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, amelyre nézve a 191/2009. Korm.
rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
10. A teljesítés átadása-átvétele: Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás
építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell
lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött
szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján
a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés
megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.
Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (’Készre jelentés’). Az
átadás-átvételi eljárást a Készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül kell megkezdeni. Az
átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre. A műszaki
átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy
példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.
A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így
különösen:
a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi
minőségét,
c) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
42 / 56
d) Megrendelő észrevételeit,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,
hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi
jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék,
hiányjegyzék is készíthető),
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
h) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
i) Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér,
és
j) a résztvevők aláírását.
Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős
személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült,
akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását
követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az
építési műszaki ellenőrnek.
Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari
kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a Vállalkozói
készültségjelentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozói számla
kiállításának tartalmára.
Megrendelő a birtokbaadási eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla
ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak.
Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű
használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra
alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan
használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata
balesetveszéllyel járna.
11. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen a
Közbeszerzési Eljárás során értékelési részszempontként meghatározott vállalások, tulajdonságok
teljesítése. Az értékelési részszempontok körében vállaltak teljesülésének hiánya tehát polgári jogi
értelemben véve nem jelentéktelen hiba, így az ajánlatban vállaltak teljesülésének elmaradása okán
Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossági jogot
gyakorolhatja.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői
jogi védelem alatt álló alkotások (kiviteli tervdokumentáció) vonatkozásában a Megrendelő a
részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási
módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.
Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a
Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem
hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő
szabadon rendelkezik. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb
43 / 56
a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez
használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből
eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében
történő fentiek szerinti felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket
megfizetnie.
VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Megrendelő jogosult:
- Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére
- akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a Vállalkozó a
kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv
tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának
megtartásával.
- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét
önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy a
Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.
- A jelen szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt.
rendelkezéseire.
2. Megrendelő köteles:
- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben
meghatározott határidőben rendelkezésre bocsátani.
- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.
- Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy (szervezet) révén
ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben
meghatározott mértéket.
3. A Megrendelő építési műszaki ellenőrei:
…
…
…
4. Az eltakart munkarészek vizsgálata: Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a
szerződésben előírt ellenőrzés, vizsgálat és a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre előzetes
jóváhagyása előtt. Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az
eltakarás előtt a Megrendelőnek, illetve műszaki ellenőrének bejelenteni és az eltakarandó
munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő, illetve a műszaki ellenőre
részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét
elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának
költségeit a Vállalkozó köteles viselni.
44 / 56
VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok
feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a szerződés tárgya szerinti tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való
elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „Akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés
szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő
törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő
kárért a Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége
megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.
2. Alvállalkozók bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően Vállalkozó a
szerződéskötés időpontjában köteles Megrendelő felé valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni,
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző Közbeszerzési Eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Nyilatkoznia kell továbbá az
alvállalkozók tervezett bevonási arányáról is. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni a tervezett bevonási arányról, továbbá arról, hogy
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő köteles
aktualizálni, és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. A
nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vállalkozónak felróható
szerződésszegésnek minősül.
Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési segédekért úgy felel, mintha az adott
teljesítést saját maga végezte volna. A szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen
irányadó a Kbt. 138-139. §-a.
3. Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési rész- és
véghatáridőkhöz képest előteljesítésre a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: [...]*szerződéskötéskor kitöltendő
4. Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok
– engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására a Vállalkozó köteles (külön díjazás
nélkül).
5. Vállalkozó a 191/2009. Korm. rendelet alapján végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor építési
naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az
elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az építési napló vezetése naponta és folyamatosan
kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes
személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők – számára elérhetővé
tenni.
45 / 56
6. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét hogy az építési naplót a 191/2009. Korm. rendelet V.
fejezetének megfelelően, a kivitelezés megkezdésének napján hatályban lévő rendelkezéseinek
megfelelően kell vezetni.
7. Megrendelő a szakági műszaki ellenőrök adatait az építési napló megnyitásakor közli
Vállalkozóval.
8. A szerződés alapján Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel
lezárásáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik
továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. A
munkaterület lehatárolása és figyelmeztető táblák elhelyezése Vállalkozó feladata. A munkaterület
átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen
végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és
őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira
is. Kültéri növényzetet és a felújítással nem érintett építményeket a munkaterület átadás- átvétel
előtti állapotnak megfelelően a kivitelezés során meg kell óvni, kivitelezés során okozott károkat a
Vállalkozó az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. A munkaterület állapot rögzítése
átvételkor a Vállalkozó feladata.
9. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy
Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről
és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges. Vállalkozó
köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatoktól a minőségi
tanúsítványt beszerezni és azokat az E-naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása
esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani.
Vállalkozó kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai,
munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.
Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban
meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő, kifogástalan anyagok és termékek használhatók.
10. A belső és külső esztétikai megjelenést biztosító anyagok, szerkezetek (aljzat-, és oldalfal
burkolatok, belső ajtók, infokommunikációs eszközök, homlokzatok, tervekben szereplő, de attól
eltérő típusú berendezések, szerelvények) megrendelése előtt Vállalkozó egyeztetést kezdeményez
a Tervezőnél és a Megrendelővel, az anyagok megrendelését csak jóváhagyást követően teheti meg
a gyártó felé.
11. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában kötelezően
alkalmazandó nemzeti szabványok, az ágazati műszaki szabályzatok és a vonatkozó műszaki
irányelvek előírásai szolgálnak.
12. A Megrendelőnek jogában áll az egyes szerkezetekről illetve az építőanyagokról független
szakértőkkel minőségellenőrző vizsgálatot készíttetni. Amennyiben a szakértői vélemény az
előírttól, ill. a tervben meghatározottól való eltérést mutat ki, úgy a vizsgálat és a helyreállítás
költsége a Vállalkozót terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendelő kártérítést kérhet.
13. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos csatlakozás lehetőségét a Megrendelő biztosítja,
azonban a fogyasztás költségeit a Vállalkozó fizeti, melyet a Megrendelő számára megtérít.
VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTEL
46 / 56
1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről
Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a
Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben
foglaltaknak megfelelő teljesítést.
2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas
létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés
teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával, a birtokbaadási eljárás hiánytalan
lefolytatásával zárul. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul,
kifogástalan minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült
létesítmények átvétele. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg,
melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
3. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
4. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő
részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 2 példány papír alapú
dokumentálásban és 1 példány CD, benne a megvalósulási tervet a beépített anyagok, szerkezetek
műbizonylatait, a minőségi tanúsítványait, (305/2011/EU rendelet szerint) szabványossági
nyilatkozatokat, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben
rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát a kiviteli tervek és a szerződésben foglaltak szerint
teljesítette.
5. Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását és a
szerződésben megállapított ellenérték kézhezvételét követően - a szerződés teljesítéseként - a
Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, építményrészt, és az építési-bontási hulladék
tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. Korm. rend. melléklete szerinti kitöltött hulladéknyilvántartó
lapot. A kivitelezés során keletkezett hulladék jogszabálynak illetve környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő elszállítására vagy elszállíttatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
6. A birtokbaadás során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja az őt megillető építési napló példányt,
az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat,
így különösen: üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást.
IX. A VÁLLALKOZÓI DÍJ
1. A díj jellege, mértéke: A Kivitelező a díjat a Közbeszerzési Eljárás során kiadott árazatlan
költségvetés alapul vételével határozta meg. Felek rögzítik, hogy a költségvetést nem lehet a
szerződés tárgyát képező munkák körének szűkítéseként értelmezni. A Kivitelező kijelenti, hogy a
díj magában foglalja a 191/2009. Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket.
2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező, átalánydíjnak minősülő vállalkozói díj teljes
összege: […]*szerződéskötéskor kitöltendő ,-Ft + ÁFA. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint történik.
3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a fentiek szerinti vállalkozói díj
ellenértékének fedezetével rendelkezik.
4. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§
(6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
47 / 56
Korm. rendelet (a továbbiakban: 368/2011. Korm. rendelet) 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra –
nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban
foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megbízót. Tudomásul veszi, hogy valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megbízó felmondja, vagy – ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
X. AZ ELŐLEG
Kbt. szerinti előleg: a Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben előleg kifizetését
kérheti.
Megrendelő a munka megkezdéséhez a Vállalkozó erre irányuló igénye esetén az építési
beruházások, valamint az építkezési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése szerint az ÁFA nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben előleget biztosít. Az előleg igénylése nem kötelező.
Az előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő
dokumentum benyújtásával. Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő
előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület
átadását követő 15 napon belül történik.
Az előleg fizetése esetén a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.
XI. AZ ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS
Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által fizetett előleg elszámolására minden egyes
részszámlában, az adott teljesítés arányában kerül sor.
XII. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE
1. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az alábbiak
szerint alakul: Megrendelő a díjról kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak szerint, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint
átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót
[Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe,- a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a díj kifizetése a
322/2015. Kormányrendelet 32/A. § rendelkezésében foglaltak szerint alakul. A szerződésnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabályok, továbbá a 322/2015. Korm.
rendelet 31. §-a.
2. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamat és költségátalányt megfizetésére köteles. Részszámla késedelmes fizetése esetén,
amennyiben a késedelem meghaladja a 15 napot, Vállalkozó a teljesítését felfüggesztheti
Megrendelő fizetési teljesítéséig, és ez esetben a teljesítési határidő a felfüggesztés időtartalmával
meghosszabbodik.
48 / 56
3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a
szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
XIII. RÉSZSZÁMLÁZÁS
1. A Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértékét jogosult a
Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §-ában és az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendeletben
foglaltak szerint történik.
Részszámlázás ütemezése:
Megrendelő négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az
alábbi ütemezés szerint:
Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (a teljes
nettó vállalkozói díj %-ára vetítve)
Előleg: 10%
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át
elérő, megvalósult teljesítés esetén):
25% (előleg részarányos értékével
csökkentve)
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 50
%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):
50 % (előleg részarányos értékével
csökkentve)
3. fizetési ütem, végszámlázási - ütem (a
szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén):
25% (előleg részarányos értékével
csökkentve)
A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés
mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét neme haladhatja meg. A végszámla benyújtásának
feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes
melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
XIV. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
1. Vállalkozó a 322/2015. Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést,
továbbá tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra.
2. A Közbeszerzési Eljárás során előírt építés-szerelési felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:
legalább 10 millió Ft/kár, és 20 millió Ft/év.
3. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a
felelősségbiztosítással.
49 / 56
4. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül
köteles Megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy
másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére.
5. Ennek elmaradása esetén Megrendelő a Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés
megszüntetésére. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni.
XV. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
1. Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a
szerződésben rögzített (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) teljesítési határidőt
olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem
napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,1 %-ának megfelelő összeg minden
megkezdett naptári napra. A 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási
kötbérfizetésre lesz kötelezett.
2. Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,
ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés
meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér
mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér
összege beszámítandó.
3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az esedékessé vált,
elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján
érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik,
azt jogosult a Vállalkozó felé továbbhárítani.
4. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.
XVI. JÓTÁLLÁS
1. Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és
minőségében megfelel a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt
előírásoknak.
2. Jótállás időtartama: A jótállás időtartama a Megrendelő általi teljesítésigazoláson szereplő
teljesítési időponttól számítottan: 36 hónap.
3. Jótállás kezdete: A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum.
XVII. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSA
Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt. A
biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot
a szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a szerződés teljesítési véghatáridejének (műszaki átadásátvételi
eljárás sikeres lezárásnak) napig terjedő időtartamra (futamidő).
50 / 56
Ha a futamidő lejárta előtt Vállalkozó teljesít és a Megrendelő részéről a teljesítés igazolása
megtörténik, úgy a biztosíték felszabadításra kerül.
Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó
napját és a szerződés teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték
folyamatos biztosítása. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosulása, módosítása esetén
Vállalkozó köteles a biztosíték meghosszabbítását annak lejárta előtt 15 nappal igazolni Megrendelő
részére. A teljesítési biztosíték nyújtására vagy meghosszabbítására megállapított határidő
elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte
esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:
(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő ... számú fizetési számlájára történő befizetéssel,
átutalással, vagy
(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy
(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó
kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre,
az alábbi minimális tartalommal:
- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,
- a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,
- a vállalt fizetési összeg,
- a bankgarancia érvényességi ideje,
- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül
a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől
számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a
követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.
A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a jogosult
lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés okát, a
lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevételét alátámasztó dokumentum (pl. bírósági ítélet)
csatolása. A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak
tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó.
XVIII. A SZERZŐDÉS HIBÁS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK
BIZTOSÍTÉKA
Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével összefüggő, valamint a jótállási és szavatossági
kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték
51 / 56
mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a teljesítés
időpontjában (teljesítésigazolás) kell rendelkezésre állnia az utófelülvizsgálati eljárás lezárásától
számított 30. naptári napig (futamidő).
A biztosíték nyújtására megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos
póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesítési biztosítékból
biztosítékigényét kielégíteni, azt lehívni.
A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:
(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő ... számú fizetési számlájára történő befizetéssel,
átutalással, vagy
(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy
(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
(d) A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában
Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték a (rész)teljesítésért járó ellenértékből – a biztosíték
összegének 100 %-a erejéig – visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait
kell megfelelően alkalmazni.
A bankgarancia nyilatkozatnak az alább rögzítettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre
vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alábbi minimális tartalommal:
- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,
- a biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,
- a vállalt fizetési összeg,
- a bankgarancia érvényességi ideje,
- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül
a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől
számított 5 munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés
alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.
A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a
jogosult lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés
okát, a lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevételét alátámasztó dokumentum (pl. bírósági
ítélet) csatolása.
A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket.
A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó.
XIX. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN
52 / 56
Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában
megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni
akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha
- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és
ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére;
- ha a késedelemi kötbér mértéke eléri a maximumot;
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte,
hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el,
Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz;
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3)
bekezdés];
- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
- a szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi és ez a
Vállalkozónak felróható okból következik be.
Vállalkozó jogosult a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában
megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni
akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha
- Megrendelő bármilyen módon megtéveszti a Vállalkozót, vagy valótlan adatot szolgáltat és
ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére;
- Megrendelő a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben
megszegte, hogy ennek következtében Vállalkozónak a további teljesítés nem áll érdekében;
- Megrendelő fizetési kötelezettségeinek 30 napot meghaladóan nem tesz eleget;
- Megrendelő felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el,
Megrendelő legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz.
A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről szóló
értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143 § (3)
bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a
felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő
közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy az attól való
elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.
Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be,
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy
53 / 56
a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel
összefüggésben.
XX. KIMENTETT KÉSEDELEM
1. Ha a teljesítési határidő kapcsán a Vállalkozó, mint kötelezett késedelembe esik [Ptk. 6.153. §],
úgy késedelmét kimentheti, ám a közreműködőiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A teljesítési
határidőkbe nem számít be a bizonyíthatóan a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül bekövetkezett
körülmények elhárításának időtartama, amennyiben az adott körülmény elkerülése a Vállalkozótól
a leggondosabb eljárás mellett sem volt elvárható.
2. Ilyen körülménynek minősül a szerződés megkötésekor előre nem látható olyan körülmény vagy
esemény, amelyért a Vállalkozó bizonyíthatóan nem felelős, és amely a szerződés határidőben
történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha a késedelem oka a Megrendelő közbenső
szerződésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendelő, mint jogosult átvételi késedelme
[Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vállalkozótól független és a megvalósításában a Megrendelővel
létesített jogviszony alapján – esetlegesen – részt vevő harmadik személyek olyan magatartása,
amely a Vállalkozó határidőben történő teljesítését késlelteti.
3. Vállalkozónak legkésőbb a tudomásszerzést követő napon, hitelt érdemlő módon tájékoztatnia
kell a Megrendelőt a kimentett késedelemre okot adó körülményről vagy eseményről.
4. Kimentett késedelem esetén a teljesítési határidő a kimentett késedelem időtartamával
automatikusan módosul, bár Felek kötelessége minden ésszerű intézkedést megtenni a bekövetkező
késedelem elhárítása, illetőleg minimalizálása érdekében.
5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt a kimentett késedelem esetén annak
jogkövetkezményén túl egyéb kártérítési kötelezettség nem terheli, kivéve ha a Megrendelő
közbenső szerződésszegése szándékosan történt.
XXI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek cégszerű
aláírásával lehet módosítani.
2. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütköző szerződésmódosítás
semmisnek minősül.
4. Vállalkozó tudomással bír a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési Hatóság által
végzett, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és
módosításának Közbeszerzési Hatósági által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) Korm.
rendelet szerinti ellenőrzéséről.
XXII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha a szerződés
teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. §- 140. §] Vállalkozó általi be nem
54 / 56
tartása okán a Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, elvonást, visszafizetést), úgy a teljes
vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a Vállalkozó.
2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés teljesítése
során: Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán ellenőrzési
kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez szükséges
adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési
Hatóság részére adatokat továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi.
3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó
köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége
mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a
tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a
változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt
ügyletekről.
4. A nyertes ajánlat: Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is részét
képezik a nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerülnek, ha maga a nyertes ajánlat
ténylegesen nem került csatolásra a szerződéshez. A nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei
szerződéses kötelezettséget képeznek.
5. Szerződéses iratok: Figyelemmel a Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési
kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem kerülnek
csatolásra jelen szerződéshez.
6. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen
szerződéssel együtt alkalmazzák Felek.
7. Alvállalkozók: Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelően jogosult.
Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója,
teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó
tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak,
alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért, tevékenységéért.
8. Közlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által
megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell
közöltnek tekinteni:
- személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,
- ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés
esetén a kézbesítés időpontjában,
- faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése esetén),
- e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról szóló
visszaigazoló e-mail esetén).
10. Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
Név és beosztás: …
Telefonszám: …
E-mail: …
55 / 56
*a szerződéskötéskor kitöltendő
Vállalkozó részéről:
Név és beosztás: …
Telefonszám: …
E-mail: …
*a szerződéskötéskor kitöltendő
A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag,
cégszerűen írták alá.
……………………………
…………………………
Balatonfüredi Tankerületi Központ ...
képv.: Szabó Lajos Konrád
tankerületi igazgató
képv.:
...
Megrendelő Vállalkozó
Ellenjegyzés: …
Mellékletek:
1. számú: a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazás a külföldi adóilletőségű nyertes
ajánlattevő esetében
2. számú melléklet: nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható
szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről
56 / 56
IV. MŰSZAKI LEÍRÁS
Külön kötetben